建筑安装工程项目施工合同样本(格式)6篇.docx

建筑安装工程项目施工合同样本(格式)6篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX建筑安装工程项目

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XXXX年XX月XX日。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2.支付方式：银行转账或现金。具体支付时间和金额按照工程进度和甲方要求执行。

第四条工程质量要求和验收标准

1.乙方必须按照施工图纸、设计说明、技术要求等组织施工，确保工程质量符合验收规范。

2.甲方在收到竣工验收报告后，组织有关部门进行验收。验收标准以国家及地方相关标准为准。

第五条双方职责和权利

1.甲方职责和权利：

（1）负责办理项目相关手续，提供必要的文件和资料；

（2）负责协调各施工单位的工作，确保施工进度和质量；

（3）负责支付合同价款和奖励款项；

（4）负责竣工验收和结算工作。

2.乙方职责和权利：

（1）负责按照合同约定组织施工，确保施工进度和质量；

（2）负责施工过程中的安全、环保和卫生工作；

（3）负责竣工验收后的保修工作；

（4）享有获得合同价款和奖励款项的权利。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付合同价款或奖励款项，或未按时完成竣工验收工作，应支付违约金并赔偿乙方因此造成的损失。违约金按每逾期一天支付合同价款的万分之二计算。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合验收规范，应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。违约金按每逾期一天支付合同价款的万分之二计算。同时，乙方应负责无偿返修或重做不合格部分。

3.双方违约责任：双方如因违约造成对方损失，应根据实际情况赔偿对方损失。具体赔偿金额和方式由双方协商确定。

第七条合同变更和解除

1.合同变更：双方如需变更合同内容，应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间和双方的权利义务等。合同变更后，双方应认真履行变更后的合同内容。

2.合同解除：双方如需解除本合同，应协商一致并签订书面协议。协议中应明确解除的原因、生效时间和双方的权利义务等。合同解除后，乙方应尽快撤出施工现场并返还甲方已支付但未完成工作的款项。甲方应在合同解除后尽快支付乙方已完成工作的合理费用。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。

2.管辖法院：如双方协商确定的管辖法院为中国境内法院，则具体管辖法院为项目所在地人民法院。如双方协商确定的管辖法院为中国境外法院，则具体管辖法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应遵守中国法律法规和相关规定。

第九条合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工任务顺利完成。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。同时，双方应积极配合竣工验收和结算工作，确保工程顺利进行并交付使用。合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为合同的履行期限。在合同履行期限内，双方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应遵循本合同的变更和解除条款进行协商并签订书面协议。在协商过程中，双方应本着友好合作的原则进行协商，确保双方权益得到充分保障。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决争议问题。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。如果合同一方未能按照合同约定履行其义务或发生其他违约行为导致合同无法继续履行或者出现其他法定或约定事由需要终止合同时（包括但不限于因不可抗力、政府政策调整等原因导致合同无法继续履行的情况），则双方可以协商解除本合同或者按照相关法律法规的规定进行解决处理相关事宜等情形外）。此时双方已经完成的履行不得要求对方进行任何赔偿或者补偿（但违约方仍应承担其违约行为

篇2