原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版电力建设工程施工安全生产事故处理合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
2.合同标的
2.1电力建设工程项目名称
2.2电力建设工程项目地点
2.3电力建设工程项目规模
3.合同工期
3.1施工工期
3.2工期延误责任及处理
4.工程质量
4.1工程质量标准
4.2质量验收及不合格处理
5.安全生产
5.1安全生产责任
5.2安全生产措施
5.3事故报告及处理
6.事故处理原则
6.1事故责任划分
6.2事故处理程序
6.3事故处理期限
7.事故赔偿
7.1赔偿范围
7.2赔偿标准
7.3赔偿方式
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
9.合同生效及终止
9.1合同生效条件
9.2合同终止条件
10.合同附件
10.1附件一：电力建设工程施工安全生产事故报告表
10.2附件二：电力建设工程施工安全生产事故处理方案
11.合同变更
11.1变更条件
11.2变更程序
12.违约责任
12.1违约情形
12.2违约责任承担
13.合同解除
13.1解除条件
13.2解除程序
14.其他约定
14.1合同解释
14.2合同份数
14.3合同生效日期
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
（1）甲方：电力有限公司
（2）乙方：建筑工程有限公司
1.2合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
2.合同标的
2.1电力建设工程项目名称
市变电站扩建工程
2.2电力建设工程项目地点
市区街道
2.3电力建设工程项目规模
新建变电站1座，输电线路公里
3.合同工期
3.1施工工期
自合同签订之日起，工期为12个月。
3.2工期延误责任及处理
如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并按实际情况调整工期。
4.工程质量
4.1工程质量标准
本工程应按照国家有关电力建设工程质量标准执行。
4.2质量验收及不合格处理
工程完工后，甲方组织相关单位进行验收。如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格为止。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任。
5.安全生产
5.1安全生产责任
乙方负责本工程的安全生产，确保施工安全。
5.2安全生产措施
乙方应制定详细的安全生产措施，包括但不限于现场安全防护、施工人员安全培训、应急预案等。
5.3事故报告及处理
发生安全生产事故时，乙方应在第一时间向甲方报告，并按照事故处理程序进行处理。
6.事故处理原则
6.1事故责任划分
事故责任划分依据国家相关法律法规及事故调查结果。
6.2事故处理程序
事故发生后，乙方应立即启动事故处理程序，包括事故调查、责任认定、赔偿处理等。
6.3事故处理期限
事故处理期限为自事故发生之日起60日内完成。
7.事故赔偿
7.1赔偿范围
事故赔偿范围包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、停工损失赔偿等。
7.2赔偿标准
事故赔偿标准依据国家相关法律法规及事故调查结果确定。
7.3赔偿方式
事故赔偿采用现金支付方式，甲方应在事故处理完毕后15日内支付赔偿金。
8.争议解决
8.1争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
8.2争议解决机构
除非双方另有约定，所有争议解决活动应在合同签订地的人民法院进行。
9.合同生效及终止
9.1合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2合同终止条件
（1）工程全部完工并经验收合格；
（2）合同约定的终止条件成就；
（3）双方协商一致解除合同；
（4）依法被宣告无效或被撤销。
10.合同附件
10.1附件一：电力建设工程施工安全生产事故报告表
10.2附件二：电力建设工程施工安全生产事故处理方案
11.合同变更
11.1变更条件
（1）法律法规、政策调整；
（2）不可抗力；
（3）工程实际情况变化；
（4）双方协商一致的其他原因。
11.2变更程序
（1）提出变更请求；
（2）双方协商；
（3）签订书面变更协议；
（4）变更内容纳入合同。
12.违约责任
12.1违约情形
（1）未按时
文档评论（0）