住房的装修合同范本5篇.docxVIP

住房的装修合同范本5篇

篇1

委托方（甲方）：__________

姓名：__________

身份证号：__________

地址：__________

联系电话：__________

装修方（乙方）：__________

公司名称：__________

地址：__________

联系电话：__________

根据《中华人民共和国合同法》，以及其它有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1.工程地址：__________。

2.房屋结构：__________。

3.装修面积：__________。

4.委托方式：__________。

5.工程内容：__________。

6.工程开工日期：______年______月______日。

7.工程竣工日期：______年______月______日。

8.工程总天数：______天。

二、工程价款及支付方式

1.房屋装修总价为：______元，大写______。

2.支付方式：__________。

3.支付时间：__________。

三、施工准备及工期延误

1.甲方在开工前必须做好施工前的准备工作，主要内容有：确定施工区域，确保施工用电、用水等必要条件；清理施工区域地面和墙面，保证地面平整、墙面清洁；对施工区域进行必要的封闭和防护措施；提供施工所需的必要设备和工具等。如因甲方准备工作不足导致的工期延误，由甲方自行承担责任。

2.乙方在开工前必须做好施工前的准备工作，主要内容有：设计施工方案、准备施工设备、采购施工材料、安排施工人员等。如因乙方准备工作不足导致的工期延误，由乙方自行承担责任。

3.如因不可抗力因素（如自然灾害、社会突发事件等）导致工期延误，甲、乙双方应友好协商解决。

四、施工内容及变更

1.乙方应按照甲方确认的施工方案进行施工，确保施工质量符合甲方要求。在施工过程中，如甲方需要对施工内容进行变更，乙方应积极配合，并根据变更情况调整施工方案。

2.甲方如需对施工内容进行变更，应提前与乙方沟通，并书面确认变更内容。乙方在收到甲方的变更通知后，应立即停止原施工方案的实施，并按照新的施工方案进行调整。如因变更导致的工期延误或费用增加，甲方应给予乙方相应的补偿。

五、验收及质量保障

1.乙方应在工程竣工后及时进行验收申请，甲方应在收到验收申请后尽快安排验收。验收标准应参考施工图纸、施工合同及相关法律法规的规定。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

2.在施工过程中，乙方应确保施工质量符合甲方要求，如发现质量问题或隐患，应及时进行整改。甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量得到有效控制。

3.房屋装修保修期为一年，自工程竣工验收之日起算。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题或故障，乙方应负责免费维修。甲方应提供必要的支持和协助。

六、违约责任及争议解决方式

1.如因一方原因导致合同无法按时履行或提前终止，违约方应支付相应的违约金并赔偿因此给对方造成的全部损失。违约金的具体数额应根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失进行协商确定。

2.如甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实、提供有效证据，并按照法律规定进行举证、质证和辩论。法院将依据相关法律法规进行判决。判决生效后，双方应履行判决结果。如有需要，可以达成执行和解协议并履行相关义务。总之，在争议解决过程中，双方应遵守法律程序、尊重法律事实、提供有效证据并配合法院的调查和处理工作。

篇2

甲方（业主）：______________________

乙方（装修方）：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行住房装修事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.甲方委托乙方承担位于______________________的住房装修工程。工程内容包括但不限于室内设计、施工、材料选购等。

2.工程地址：__________________________________________________。

3.建筑面积：_________________________