燃气工程施工合同范本doc(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

燃气工程施工合同范本doc(2024版)

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量保证

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度要求

5.3延期违约金

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.知识产权

8.1专利技术

8.2商标权

8.3著作权

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

11.合同的变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

11.3变更解除的程序

12.合同的终止与验收

12.1工程验收

12.2工程移交

12.3保修责任

13.合同的效力与期限

13.1合同生效

13.2合同终止

13.3合同期限

14.其他约定

14.1保密条款

14.2广告宣传

14.3合作开发

14.4法律适用

14.5合同份数

14.6附件说明

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：燃气工程

1.2工程地点：市区街道

1.3工程规模：根据工程设计图纸和工程量清单确定

1.4工程内容：包括但不限于燃气管道铺设、阀门安装、调压站建设等。

第二条合同主体

2.1发包人：燃气公司

2.2承包人：建筑工程有限公司

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）

3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3付款方式：按工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间在专用条款中约定。

第四条工程质量

4.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。

4.2质量保证：承包人应承担工程质量保证责任，如出现质量问题，承包人应负责修复并承担相应费用。

4.3质量验收：工程完成后，由发包人组织验收，验收合格后方可投入使用。

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程。

5.2进度要求：承包人如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应违约责任。

5.3延期违约金：如承包人未按约定时间完成工程，应支付延期违约金，具体金额和计算方式在专用条款中约定。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人负责提供合同约定的材料，并保证材料质量。

6.2设备供应：承包人负责提供合同约定的设备，并保证设备质量。

6.3材料设备验收：发包人有权对承包人提供的材料和设备进行验收，不符合合同要求的，承包人应负责更换或修复。

第八条知识产权

8.1专利技术：如合同涉及的工程、产品或技术涉及第三方专利权，承包人应负责处理相关专利许可事宜，并承担相应费用。

8.2商标权：合同涉及的工程、产品或技术如使用第三方商标，承包人应取得商标权人的授权，并承担相应费用。

8.3著作权：如合同涉及的工程、产品或技术涉及第三方著作权，承包人应负责处理相关著作权许可事宜，并承担相应费用。

第九条违约责任

9.1承包人违约：如承包人未按合同约定履行义务，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.2发包人违约：如发包人未按合同约定履行义务，发包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.3违约金计算：违约金的计算方式按照专用条款约定执行。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。

10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

10.4诉讼解决：如双方约定仲裁外，任何一方对仲裁裁决不服的，可以在接到仲裁裁决书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的变更与解除

11.1变更条件：合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。

11.2解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。

11.3变更解除的程序：变更或解除合同应经