学校零星工程施工合同书8篇.docxVIP

学校零星工程施工合同书8篇

篇1

发包方（简称甲方）：XX学校

承包方（简称乙方）：XX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX学校零星工程施工项目

2.工程地点：XX学校校园内

3.工程范围：包括但不限于以下项目：

（1）教学楼、宿舍楼等建筑物的维修、改造；

（2）学校运动场的铺设、维修；

（3）学校绿化带的绿化、养护；

（4）学校实验室的设备安装、维修；

（5）其他零星工程项目。

第二条合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保工期按时完成。

2.具体工期根据每个项目的实际情况和甲方要求，由双方协商确定。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，确保每个施工环节都有质量保障。

3.工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并协助甲方进行竣工验收。

第四条合同价款及支付方式

1.合同价款根据每个项目的实际情况和甲方预算进行确定，具体价格由双方协商确定。

2.支付方式根据甲方要求确定，可以分期支付或一次性支付。具体支付方式由双方协商确定。

第五条违约责任

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或工期延误等情况，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据甲方要求确定。

2.甲方如未按时支付合同价款或提出合理的施工要求，也应承担相应的违约责任。具体违约责任根据乙方实际损失进行确定。

第六条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决结果对双方都具有法律约束力。

第七条合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应做好已完工程的保护和移交工作，甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。

3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：XX学校

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字盖章）：XX建筑公司

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.承包范围：_________。

4.承包方式：_________。

二、工期及进度要求

1.乙方应按照甲方要求的工期和进度进行施工，确保工程按时完成。具体工期和进度要求如下：_________。

2.乙方应每周向甲方提交施工进度报告，包括已完成工程量、下一周计划工程量及可能出现的问题等。甲方将根据施工进度对乙方进行调整和指导。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，并接受甲方的质量监督和检查。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供完整的验收资料。甲方将组织相关人员进行验收，并出具验收报告。

3.如工程质量不符合要求，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应责任。

四、合同价款与支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该合同总价已包括工程所需的所有费用，乙方不得再向甲方提出任何调整要求。

2.甲方将在工程验收合格后向乙方支付合同价款。具体支付时间为：_________。支付方式：_________。

3.如因甲方原因未按时支付合同价款，甲方应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金，直至款项付清之日止。违约金比例为：_________。