青岛市家居装饰装修施工合同(合同示范文本)8篇.docxVIP

青岛市家居装饰装修施工合同(合同示范文本)8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家居装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：[工程地址]

2.工程内容：[工程内容]

3.工程形式：[工程形式]

二、工程期限

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

三、工程造价及付款方式

1.工程造价：[工程造价]

2.付款方式：[付款方式]

四、施工准备及工期顺延

1.甲方在开工前三天内，应办理好施工所涉及物业管理的相关手续，确保施工现场的水、电、气供应。如因物业管理的需要，需对房屋进行改造，应由甲方负责改造，乙方施工期间应遵守物业管理的规定。

2.乙方在开工前，应做好材料采购及施工人员的准备工作，确保按时开工。在施工中，应遵守施工安全操作规程，确保施工安全。

3.如因以下原因造成工期延误，乙方不承担违约责任：

（1）因甲方原因造成的停工；

（2）因物业管理的需要，需对房屋进行改造；

（3）因不可抗力因素造成的工期延误。

五、质量标准及验收方式

1.乙方施工必须达到甲方及物业管理的质量认可。施工质量应符合《建筑装饰工程施工及质量验收规范》GB50210-2001等相关标准。

2.竣工验收时，如发现工程质量问题，乙方应在甲方及物业管理的要求下及时返修。返修后仍达不到质量要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款或材料款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若不能按时完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。

3.如因乙方施工质量问题导致甲方及物业管理的不满或投诉，乙方应及时返修并承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行判决结果。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。如需变更或终止合同，应经双方协商一致。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并由甲方支付乙方已完成工程的合理费用。

九、其他约定事项

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和安全，遵守物业管理的规定。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

发包方（甲方）：[甲方姓名]签字盖章：__________日期：__________

承包方（乙方）：[乙方公司名称]签字盖章：__________日期：__________

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（施工单位）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家居装饰装修施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程内容：[工程内容]

3.工程造价：[工程造价]

二、施工期限

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.如因甲方原因造成工程延期，则工期相应顺延。如因乙方原因造成工程延期，则乙方需承担相应的违约责任。

三、施工要求及质量标准

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3.施工过程中，如遇到特殊情况，双方应及时沟通，协商解决方案。

四、付款方式及期限

1.甲方需按照以下方式向乙方支付款项：

*签订合同后，甲方需向乙方支付工程总价的XX%作为预付款。

*工程进行到中期时，甲方需向乙方支付工程总价的XX%作为中期款。

*工程竣工后，甲方需向乙方支付剩余的款项。

2.具体付款时间和金额，双方可根据实际情况进行调整。

五、违约责任

1.如因甲