园区建设工程施工合同书.docVIP

园区建设工程施工合同书

合同编号：__________

发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系方式]。

承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系方式]。

第二章工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作，如建筑施工、道路铺设、绿化工程等。

4.工程规模：包括工程的建筑面积、道路长度、绿化面积等具体数据。

第三章合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期总日历天数：[总日历天数]，如遇不可抗力等特殊情况，经双方协商后可相应顺延工期。

第四章工程质量

1.质量标准：严格按照国家相关建筑工程质量标准以及双方约定的特殊质量要求进行施工，保证工程质量达到优良等级。

2.质量保证措施：承包方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检测和验收。如发觉质量问题，应及时采取措施进行整改，直至达到质量标准。

第五章合同价款与支付

1.合同价款：根据工程的具体内容和规模，经双方协商确定合同总价为[具体金额]。

2.支付方式：采用分期付款的方式，具体如下：

预付款：在合同签订后[X]日内，发包方支付合同总价的[X]%作为预付款。

进度款：按照工程进度，每月根据实际完成的工程量进行结算，发包方支付相应比例的进度款，比例为合同总价的[X]%。

竣工款：工程竣工后，经发包方验收合格，发包方在[X]日内支付合同总价的[X]%。

质保金：在质保期届满后，如工程无质量问题，发包方在[X]日内支付合同总价的[X]%作为质保金。

3.支付时间：每次支付款项的时间应根据双方约定的支付方式和条件进行确定，发包方应按时支付款项，如逾期未支付，应按照逾期金额的[X]%向承包方支付违约金。

第六章材料与设备供应

1.材料供应：

承包方应负责工程所需材料的采购，并保证材料的质量符合合同要求。

发包方有权对承包方采购的材料进行检验，如发觉材料质量不符合要求，承包方应及时更换或采取其他补救措施。

2.设备供应：

对于工程所需的大型设备，如起重机、挖掘机等，由发包方负责采购和提供。

承包方应负责设备的安装、调试和使用，并保证设备的正常运行。如因设备问题导致工程延误或质量问题，承包方应承担相应的责任。

第七章双方责任与义务

1.发包方责任与义务：

负责提供工程施工所需的场地、水源、电源等基本条件。

按时支付工程款项，如遇特殊情况需延期支付，应提前通知承包方并说明原因。

协助承包方解决施工过程中遇到的外部干扰和问题，如与周边居民的协调等。

2.承包方责任与义务：

严格按照合同要求进行施工，保证工程质量和工期。

负责施工现场的安全管理，制定安全措施，保证施工人员的安全。

遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和有序。

第八章工程变更

1.变更的程序：

如需要对工程进行变更，应由发包方提出书面申请，经双方协商一致后签订工程变更协议。

工程变更协议应明确变更的内容、范围、工程量、价款调整等事项。

2.变更的价款调整：

对于因工程变更导致的价款调整，应根据变更的具体情况进行计算和确定。

如变更导致工程量增加或减少，应按照合同约定的单价进行调整；如变更导致工程性质或标准发生变化，应重新确定合同价款。

第九章竣工验收与结算

1.竣工验收：

工程竣工后，承包方应及时通知发包方进行验收。

发包方应在接到通知后的[X]日内组织验收，如逾期未组织验收，视为工程验收合格。

验收合格后，双方应签署竣工验收报告，作为工程结算的依据。

2.结算方式：

工程结算应按照合同约定的价款和变更协议进行计算，双方应在竣工验收报告签署后[X]日内完成结算。

如双方对结算结果有异议，应在结算完成后的[X]日内协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十章违约责任

1.发包方违约责任：

如发包方未按时支付工程款项，应按照逾期金额的[X]%向承包方支付违约金，并承担由此给承包方造成的损失。

如发包方未按照合同约定提供施工所需的条件，导致工程延误，应承担相应的违约责任。

2.承包方违约责任：

如承包方未按照合同要求进行施工，导致工程质量不合格或工期延误，应承担相应的违约责任，并负责修复或返工，直至达到合同要求。

如承包方在施工过程中违反施工现场的管理规定，给发包方或第三方造成损失，应承担赔偿责任。

第十一章争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

发包方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）