【建设工程施工合同】借款施工合同9篇.docx

【建设工程施工合同】借款施工合同9篇

篇1

借款施工合同

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方因建设工程施工需要向乙方借款以完成该工程，双方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下借款施工合同：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程内容：____________________

二、借款事项

1.借款金额：甲方因本工程建设需要向乙方借款人民币______元整。

2.借款用途：借款必须专款专用，用于本工程的建设，不得挪作他用。

3.借款期限：自本合同签订之日起计算，借款期限为______个月。

4.借款利率：借款利率为年利率______%，利息自借款之日起计算。

5.还款方式：甲方应按期归还借款本金及利息，具体还款计划如下：（略）

三、工程施工事项

1.工程开工时间：自本合同签订之日起计算。

2.工程竣工时间：自工程开工起______个月内完成。

3.工程质量标准：工程质量应符合国家相关标准及规范。

4.工程款支付方式：乙方按照工程进度提交拨款申请，甲方按照合同约定的比例支付工程款。

四、保证与承诺

1.甲方保证借款的合法性，承诺不将借款用于非法用途。

2.乙方保证按约定工期及质量标准完成工程建设。

3.双方保证遵守本合同的各项约定，不得擅自变更或解除。

五、违约责任

1.若甲方未按期归还借款及利息，乙方有权要求甲方支付违约金。

2.若乙方未按约定工期及质量标准完成工程建设，应支付违约金并承担相应的损失赔偿。

3.若因甲方原因导致工程停工或延误，甲方应承担由此产生的所有损失。

六、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（发包方）：____________________（签字/盖章）

乙方（承包方）：____________________（签字/盖章）

日期：____________________

篇2

借款施工合同

甲方（发包方）：____________

乙方（承包方）：____________

鉴于甲方需要建设一项工程，并且需要向乙方借款以支持建设项目的顺利进行，根据平等、公平、诚实、守信的原则，甲乙双方就借款施工事宜达成如下协议：

一、合同背景及目的

本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的借款关系及相关权益和义务，确保双方权益得到合法保护。

二、工程概况

工程名称：____________

工程地点：____________

工程规模：____________

工程施工内容：____________

三、借款条款

1.借款金额：人民币______元（大写：______元整）。

2.借款期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

3.借款利率：年利率为______，利息自借款到账之日起计算。

4.还款方式：甲方应按照约定在工程竣工验收合格后偿还借款本金及利息。

四、工程施工条款

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

3.工程质量标准：符合国家相关施工规范及验收标准。

4.乙方应按照设计要求、施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。

五、借款使用及监管

1.借款仅限用于本合同约定的工程建设，不得挪作他用。

2.甲方有权对乙方使用借款的情况进行监督，乙方应配合提供相关资料。

六、工程变更及调整

1.若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容、进度发生变化，双方应及时协商调整。

2.若因调整导致工程延期，双方应相应调整借款期限。

七、违约责任

1.若甲方未按约定时间支付工程款或偿还借款，应支付违约金。

2.若乙方未按约定时间完成