道路建设工程施工合同范本Word模板.docx

第

第PAGE1页共NUMPAGES1页

道路建设工程施工合同

合同编号：______________

甲方(发包方)：__________

法定代表人/负责人：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方(承包方)：__________

法定代表人/负责人：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方拟建设__________道路工程项目(以下简称“本项目”)，并同意按照本合同规定的条件和条款将该项目的施工任务发包给乙方;乙方已充分理解并接受本项目的所有要求，同意按照本合同的规定承担本项目的施工工作。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________道路建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：包括但不限于道路路基处理、路面铺设、排水系统建设、交通标志标线设置、绿化景观等(具体以施工图纸及工程量清单为准)。

1.4工程规模：__________(长度、宽度、面积等具体参数)。

1.5工期要求：自本合同生效之日起__________天内完成(具体开工日期以甲方书面通知为准)。

第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价：人民币__________元整(￥__________)，该价格为固定总价，除非因设计变更或不可抗力因素导致工程量增减，否则不作调整。

2.2支付方式：

·预付款：合同签订后__________日内，甲方支付合同总价的__________%作为预付款。

·进度款：按月进度完成量的__________%支付，乙方需提交已完成工程量报告并经甲方审核确认。

·竣工验收款：工程竣工验收合格后__________日内，支付至合同总价的__________%。

·质保金：剩余__________%作为质保金，在保修期满无质量问题后__________日内一次性付清。

第三条工程质量与验收

3.1乙方应严格遵守国家及地方有关工程施工的技术规范、标准和要求，确保工程质量达到合格标准。

3.2工程隐蔽部分须经甲方或其指定的第三方检验合格后方可覆盖。

3.3工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请，甲方应在收到申请后__________日内组织验收。

3.4保修期自工程竣工验收合格之日起__________年，期间乙方负责免费维修因施工质量引起的问题。

第四条双方责任

4.1甲方责任：

·提供施工所需图纸、技术资料，并按时支付工程款项。

·负责施工现场的协调管理，解决施工中遇到的问题。

4.2乙方责任：

·按照合同约定及设计图纸组织施工，保证工程质量、进度和安全。

·遵守施工现场管理规定，做好环境保护和文明施工。

·承担因自身原因导致的工期延误和工程质量问题的责任。

第五条变更与索赔

5.1工程变更须经甲乙双方书面同意，并明确变更内容、工程量及费用调整。

5.2因设计变更、甲方原因或不可抗力导致乙方损失时，乙方有权提出索赔，索赔程序及标准按合同约定执行。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

6.2如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第七条争议解决

7.1双方因执行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至__________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕时终止。

8.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________

法定代表人/负责人(签字)：__________

日期：____年____月____日

乙方(盖章)：__________

法定代表人/负责人(签字)：__________

日期：____年____月____日