示范文本建设工程施工合同2025年.docxVIP

示范文本建设工程施工合同2025年通用

合同编号：__________

签订日期：____年__月__日

签订地点：__________

甲方（发包方）：

单位名称：__________

单位地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：

单位名称：__________

单位地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总价：__________

第二条合同工期

2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。

2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工。

第三条质量标准

3.1工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定。

3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。

3.3工程质量的验收标准和方法：__________

第四条合同价款及支付方式

4.1工程总价款为____元（大写：____________________元整）。

4.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；

（3）工程验收合格后，支付工程总价款的40%。

4.3乙方应按照合同约定的时间和方式接收支付的工程价款。

第五条违约责任

5.1乙方未按照合同约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×1%。

5.2甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

5.3由于不可抗力导致合同无法履行或者部分履行的，双方互不承担违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

6.2双方在争议解决过程中，应保证工程的顺利进行。

第七条其他约定

7.1乙方应按照合同约定，保证工程的安全和环境保护。

7.2乙方应承担工程保险费用，并将其纳入工程总价款。

7.3乙方应严格按照国家及地方政府的法律法规和政策进行施工。

7.4双方应遵守合同的约定，不得擅自变更或者解除合同。

第八条合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同的变更和解除，应当经双方协商一致，并签订书面协议。

8.3合同的变更和解除，不影响双方在合同中的违约责任。

第九条合同附件

9.1本合同附件包括：施工图纸、设计文件、工程量清单等。

9.2附件的变更或者解除，应当视为合同的变更或者解除。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.施工图纸

2.设计文件

3.工程量清单

4.工程预算书

5.施工方案

6.安全生产管理制度

7.环境保护措施方案

8.工程验收标准及方法

9.材料和设备的技术规格和性能参数

10.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。

2.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，视为违约。

3.乙方未按照设计文件和施工图纸进行施工，视为违约。

4.乙方工程质量不符合国家及行业的相关标准和规定，视为违约。

5.甲方擅自变更或者解除合同，视为违约。

6.乙方擅自变更或者解除合同，视为违约。

7.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托乙方进行施工的单位。

2.承包方：指承担施工任务的单位。

3.工期：指合同约定的工程完成的时间。

4.工程总价款：指完成工程所需支付的总金额。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

8.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定是否符合合同约定的质量标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商顺延工期，并根据实际情况调整工程价款。