二级水电站建设工程施工合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二级水电站建设工程施工合同2025年通用

本合同目录一览

第一条合同当事人及项目概况

1.1合同双方基本信息

1.2项目名称及概况

1.3合同签订日期及生效日期

第二条工程内容及施工范围

2.1工程内容概述

2.2施工范围及工程量清单

2.3工程变更及增减

第三条施工工期及进度计划

3.1施工工期

3.2进度计划编制与审批

3.3工期延误及处理

第四条工程质量及验收标准

4.1工程质量要求

4.2验收标准及程序

4.3质量保证及责任

第五条工程造价及结算

5.1工程造价确定

5.2工程量计量与支付

5.3结算及审计

第六条工程安全及环境保护

6.1安全生产责任

6.2安全防护措施及应急预案

6.3环境保护要求及措施

第七条人员配备及管理

7.1人员配备要求

7.2管理制度及考核

7.3人员培训与考核

第八条材料供应与管理

8.1材料供应责任

8.2材料质量要求及检验

8.3材料管理及使用

第九条设备租赁及维护

9.1设备租赁及购置

9.2设备维护及保养

9.3设备事故处理

第十条工程保险及理赔

10.1工程保险责任

10.2保险种类及范围

10.3理赔程序及责任

第十一条违约责任及争议解决

11.1违约责任及赔偿

11.2争议解决方式

11.3仲裁及诉讼

第十二条合同解除及终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除及终止后的处理

第十三条合同履行及变更

13.1合同履行要求

13.2合同变更程序

13.3合同解除及终止后的处理

第十四条合同附件及补充条款

14.1合同附件

14.2补充条款及解释

第一部分：合同如下：

第一条合同当事人及项目概况

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号

1.1.2乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号

1.2项目名称及概况

1.2.1项目名称：二级水电站建设工程

1.2.2项目地点：具体地理位置描述

1.2.3项目规模：装机容量、水库容量等关键指标

1.2.4项目总投资：估算总投资金额

1.3合同签订日期及生效日期

1.3.1合同签订日期：具体年月日

1.3.2合同生效日期：合同签订后天或具体年月日

第二条工程内容及施工范围

2.1工程内容概述

2.1.1土建工程：包括大坝、溢洪道、引水隧洞等主体结构工程

2.1.2安装工程：包括水轮发电机组、电气设备等安装工程

2.1.3配套工程：包括道路、供电、供水、通信等配套设施工程

2.2施工范围及工程量清单

2.2.1施工范围：详细描述工程范围及施工内容

2.2.2工程量清单：详细列出各分部分项工程量

2.2.3工程变更及增减：明确变更程序及增减工程量计算方法

第三条施工工期及进度计划

3.1施工工期

3.1.1总工期：具体施工期限，如个月

3.1.2各分部分项工程工期：详细列出各分部分项工程的施工期限

3.2进度计划编制与审批

3.2.1进度计划编制：乙方根据工程内容和施工组织设计编制进度计划

3.2.2进度计划审批：甲方审批乙方提交的进度计划

3.3工期延误及处理

3.3.1工期延误原因：明确工期延误的认定标准

3.3.2工期延误处理：详细规定工期延误的处理措施及责任承担

第四条工程质量及验收标准

4.1工程质量要求

4.1.1工程质量标准：执行国家及行业相关质量标准

4.1.2质量保证体系：建立完善的质量保证体系

4.2验收标准及程序

4.2.1验收标准：明确工程验收的质量标准

4.2.2验收程序：规定工程验收的程序和责任

4.3质量保证及责任

4.3.1质量保证措施：制定质量保证措施

4.3.2质量责任：明确各方的质量责任

第五条工程造价及结算

5.1工程造价确定

5.1.1工程造价组成：明确工程造价的构成要素

5.1.2工程造价计算：详细规定工程造价的计算方法

5.2工程量计量与支付

5.2.1工程量计量：规定工程量计量的方法和程序

5.2.2工程量支付：明确工程量支付的节点和比例

5.3结算及审计

5.3.1结算程序：规定工程结算的程序和要求

5.3.2审计：明确工程审计的范围和程序

第六条工程安全及环境保护

6.1安全生产责任

6.1.1安全生产责任主体：明确各方的安全生产责任

6.