地铁站建设工程承包合同8篇.docx

地铁站建设工程承包合同8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就地铁站建设工程的承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX地铁站建设工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX地铁站的土建、机电、装修等建设内容

4.工程规模：XXXXXX

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的设计、采购、施工及调试等全部工作。

2.乙方需自行承担施工过程中的所有风险，包括但不仅限于材料供应不足、施工错误、工程延期等。

三、合同价款与支付方式

1.本工程的合同价款为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该价款为固定价款，不因市场波动、政策调整等因素而调整。

2.乙方在合同签订后，需向甲方提供正式的发票，甲方在收到发票后，将合同价款一次性支付至乙方指定账户。

四、工期与进度

1.本工程的工期为XX个月，自合同签订之日起计。

2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划表，合理安排施工工序，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量与验收

1.乙方需确保本工程质量符合《地铁设计规范》及相关法律法规的要求。

2.工程完工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后，将组织相关部门进行验收。如验收过程中发现质量问题，乙方需负责整改并承担相应的费用。

六、保修与服务

1.本工程的保修期为XX年，自工程验收合格之日起计。在保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需负责免费维修并承担相应的费用。

2.甲方在保修期结束后，可向乙方提出有偿维修服务的要求，具体费用由双方协商确定。

七、违约责任

1.如因甲方原因造成工程延期或合同无法履行，甲方需承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。

2.如因乙方原因造成工程延期或合同无法履行，乙方需承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。同时，乙方还需支付合同价款XX%的违约金。

3.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。

八、争议解决与管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如因本合同产生的纠纷或争议，双方应首先向该法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中的其他条款。若因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或变更合同内容。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就地铁站建设工程承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX地铁站建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：地铁站土建工程、机电安装工程、装饰装修工程等

4.工程规模：XXXX

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的的设计、采购、施工及竣工验收等全部工作。

2.乙方应自行承担工程实施过程中的所有风险，包括但不限于技术风险、市场风险、财务风险等。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX），该价款为固定价款，不因市场变化、设计变更等因素而调整。

2.甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。

3.乙方在工程竣工验收合格后，提交结算报告及完整结算资料，甲方在收到结算报告后14个工作日内完成结算审核，并支付剩余款项。

四、工期及进度要求

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同总工期为XX天。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。甲方应根据施工进度计划进行监督和检查。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付相应的违约金。

五、质量标准及验收要求

1.本工程质量标准为合格。乙方应严格按照国家相关施工规范及验收标准进行施工。

2.乙方应在每个施