室外管网工程施工合同7篇.docxVIP

室外管网工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.乙方必须严格按照合同工期完成本工程的施工任务。

2.开工日期：_________

3.竣工日期：_________

4.合同工期：_________天。

三、质量标准和要求

1.乙方必须按照施工设计文件和技术标准施工，确保工程质量达到优良标准。

2.在施工过程中，乙方必须做好质量检查和验收工作，确保每个施工环节都符合质量标准。

3.甲方有权对施工过程进行监督，对不符合质量标准的施工部位提出整改要求。

四、付款方式

1.本工程采用分期付款的方式，具体付款节点和金额如下：

-预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。

-中期款：工程完成______%时，甲方支付乙方合同总金额的______%作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

2.乙方在收到款项后，必须及时向甲方提供合法有效的发票。

五、竣工验收

1.工程竣工后，乙方必须提交竣工验收申请，并提供完整的竣工验收资料。

2.甲方在收到竣工验收申请后，将组织相关人员进行竣工验收。

3.竣工验收时，乙方必须配合甲方进行工程的各项检查和验收工作。

4.竣工验收合格后，双方签订竣工验收报告，并办理工程移交手续。

六、违约责任

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量不符合要求的，将承担违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的违约金或赔偿金。

2.甲方如未按照合同约定支付款项的，将承担违约责任。乙方有权要求甲方承担相应的违约金或赔偿金。

3.双方应本着诚信原则履行合同义务，如一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.仲裁裁决具有法律约束力，双方应遵守裁决结果。判决结果对双方具有法律约束力，双方应履行判决结果。

3.在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，尽量减少损失。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解除合同事宜。

4.争议解决费用由败诉方承担。若仲裁裁决或法院判决认定双方均有责任时，则按责任比例分担争议解决费用。争议解决费用包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等合理费用。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

三、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的_____%作为预付款。

（2）进度款：工程进行到_____%时，甲方应支付乙方合同总金额的_____%作为进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方开具合法有效的发票。

四、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合合同约定及相关标准。如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应及时改进并达到甲方要求。

五、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全无事故。如因乙方安全措施不到位导致发生安全事故，乙方应承担相应的法律