2025版精选个人承包合同协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版精选个人承包合同协议书

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包人基本信息

1.2承包方基本信息

2.承包项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.合同标的

3.1工程范围

3.2工程质量要求

3.3工程数量

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2付款方式

4.3付款时间节点

5.工程进度及验收

5.1工程进度安排

5.2工程验收标准

5.3验收时间及程序

6.材料供应及验收

6.1材料供应责任

6.2材料质量要求

6.3材料验收程序

7.安全生产及文明施工

7.1安全生产责任

7.2文明施工要求

7.3安全生产措施

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.违约责任

9.1承包人违约责任

9.2承包方违约责任

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止程序

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.2合同期限

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：合同补充协议

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签订及履行

13.1合同签订时间

13.2合同履行地点

13.3合同履行期限

14.合同其他约定事项

14.1合同变更及补充

14.2合同解除及终止

14.3合同争议解决

14.4合同生效及期限

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包人基本信息

1.1.1承包人名称：

1.1.2承包人法定代表人：

1.1.3承包人地址：

1.1.4承包人联系电话：

1.1.5承包人开户银行及账号：

1.2承包方基本信息

1.2.1承包方名称：

1.2.2承包方法定代表人：

1.2.3承包方地址：

1.2.4承包方联系电话：

1.2.5承包方开户银行及账号：

2.承包项目概况

2.1项目名称：工程

2.2项目地点：市区街道

2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4项目工期：自合同签订之日起个月

3.合同标的

3.1工程范围：包括但不限于土建、安装、装饰装修等

3.2工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准

3.3工程数量：详见附件一：工程量清单

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币万元整

4.2付款方式：

4.2.1预付款：合同签订后天内支付合同价款的%

4.2.2进度款：按工程进度支付，每完成%支付%

4.2.3验收款：工程验收合格后天内支付合同价款的%

4.2.4结算款：工程竣工结算后天内支付合同价款的%

4.3付款时间节点：详见附件一：工程量清单

5.工程进度及验收

5.1工程进度安排：详见附件一：工程量清单

5.2工程验收标准：符合国家及行业相关质量标准

5.3验收时间及程序：

5.3.1验收时间：工程完成后天内

5.3.2验收程序：由双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告

6.材料供应及验收

6.1材料供应责任：由承包方负责材料供应

6.2材料质量要求：符合国家及行业相关质量标准

6.3材料验收程序：

6.3.1材料进场前，承包方应向承包人提供材料合格证明及质量检验报告

6.3.2材料进场后，双方应共同进行验收，并签署验收记录

7.安全生产及文明施工

7.1安全生产责任：承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全

7.2文明施工要求：承包方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁、有序

7.3安全生产措施：

7.3.1承包方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任

7.3.2承包方应定期进行安全生产检查，及时消除安全隐患

7.3.3承包方应配备必要的安全防护设施和器材，确保施工人员安全

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决

8.2争议解决程序

8.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予对方天答复期

8.2.2在诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，提供相关证据

8.3争议解决地点

8.3.1争议解决地点为合同签订地人民法院

9.违约责任

9.1承包人违约责任

9.1.1若承包人未按合同约定完成工程，每延迟