劳务分包合同简洁版6篇.docxVIP

劳务分包合同简洁版6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包方式：_________

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，工期按照甲方的要求执行。

2.如遇下列情况，乙方可以顺延工期：

（1）不可抗力；

（2）甲方原因导致的停工、窝工；

（3）设计变更。

三、质量标准及验收

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

2.工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并整理相关资料，准备迎接甲方的验收。

3.甲方应在收到乙方验收申请后尽快进行验收，并出具书面验收意见。

四、合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元。具体支付方式和时间按照甲方的要求执行。

2.乙方在签订合同前应向甲方提交相应的发票和收据，并确保其真实性。如有虚假，甲方有权拒绝支付。

3.甲方在支付款项时，应通过银行转账或其他合法方式进行支付，并确保支付的安全性和有效性。

五、违约责任

1.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量未达到约定标准，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

2.甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

六、争议解决方式

1.本合同的解释权归甲方所有。如在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的义务。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇特殊情况需要终止合同，双方应协商一致，并签订书面终止协议。协议中应明确双方的权利和义务，以及终止合同的具体原因和补偿措施。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自己的设备和材料。甲方应按照合同约定支付相应的款项，并确保乙方的合法权益得到保障。

八、其他事项

1.乙方在签订合同时应提供相关的资质证明和业绩证明，并确保其真实性。甲方有权对乙方的资质和实力进行考察和评估。

2.在施工过程中，乙方应严格遵守甲方的安全、环保等规章制度，确保施工过程的顺利进行。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同附件

1.附件一：施工图纸和技术要求；

2.附件二：预算表和结算方式；

3.附件三：安全、环保等规章制度；

4.附件四：其他相关协议和补充条款。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

鉴于甲方需要完成[工程名称]，乙方具备相关劳务分包资质和能力，甲方决定将该工程的劳务部分分包给乙方，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成以下协议：

一、工程概况与承包范围

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：包括但不限于[承包范围的具体内容]

4.承包方式：劳务分包

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：每月XX日支付上月劳务费用

4.税务发票：乙方需提供相应的税务发票

四、质量保证与验收标准

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2025进行验收。

3.质保期限：工程