2025版电力工程承包合同模板.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版电力工程承包合同模板

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期

1.3合同有效期

1.4合同履行地点

2.电力工程项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目性质

3.承包人义务

3.1施工组织与管理

3.2施工进度与质量

3.3施工安全与环保

3.4施工资料与档案管理

4.业主义务

4.1业主提供条件

4.2业主监督与检查

4.3业主支付义务

4.4业主协调与协助

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误处理

5.3工期调整与顺延

6.工程质量标准与验收

6.1工程质量标准

6.2工程验收程序

6.3工程验收标准

6.4工程保修与维修

7.合同价格与支付

7.1合同价格确定方式

7.2工程款支付方式

7.3付款进度与节点

7.4付款条件与违约责任

8.风险分担与处理

8.1自然灾害风险

8.2政策法规风险

8.3技术风险

8.4不可抗力风险

9.违约责任与争议解决

9.1违约责任承担

9.2争议解决方式

9.3仲裁机构

9.4诉讼管辖

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.合同变更与补充

11.1合同变更程序

11.2合同补充协议

11.3合同变更与补充的效力

12.合同生效与备案

12.1合同生效条件

12.2合同备案手续

12.3合同备案机构

13.合同附件与补充文件

13.1合同附件

13.2补充文件

13.3附件与补充文件效力

14.其他约定事项

14.1通知方式与送达

14.2合同份数与使用

14.3合同解除与终止后事项

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同双方基本信息

（1）承包人：[承包人名称]，注册地址：[承包人注册地址]，法定代表人：[承包人法定代表人]，联系电话：[承包人联系电话]。

（2）业主：[业主名称]，注册地址：[业主注册地址]，法定代表人：[业主法定代表人]，联系电话：[业主联系电话]。

1.2合同签订日期：[合同签订日期]，合同编号：[合同编号]。

1.3合同有效期：自[合同生效日期]起至[合同终止日期]止。

1.4合同履行地点：[合同履行地点]。

2.电力工程项目概述

2.1项目名称：[项目名称]。

2.2项目地点：[项目地点]。

2.3项目规模：[项目规模]，包括但不限于装机容量、线路长度等。

2.4项目性质：[项目性质]，如新建、扩建、改造等。

3.承包人义务

3.1施工组织与管理

（1）承包人应按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸进行施工。

（2）承包人应建立健全施工组织机构，明确各部门职责，确保施工进度和质量。

3.2施工进度与质量

（1）承包人应按照合同约定的工程进度计划，按时完成工程量。

（2）承包人应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定。

3.3施工安全与环保

（1）承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

（2）承包人应采取有效措施，保护施工现场环境，防止污染。

3.4施工资料与档案管理

（1）承包人应按照合同要求，及时整理、保存施工资料和档案。

（2）承包人应确保施工资料和档案的完整性和准确性。

4.业主义务

4.1业主提供条件

（1）业主应按照合同约定，及时提供施工所需的场地、设备、材料等。

（2）业主应按照合同约定，协助承包人办理相关手续。

4.2业主监督与检查

（1）业主应按照合同约定，对承包人的施工过程进行监督和检查。

（2）业主有权要求承包人整改不符合要求的问题。

4.3业主支付义务

（1）业主应按照合同约定，按时支付工程款。

（2）业主应按照合同约定，承担相关税费。

4.4业主协调与协助

（1）业主应协助承包人解决施工过程中遇到的问题。

（2）业主应协调相关部门，为承包人提供必要的支持。

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

（1）承包人应编制详细的工程进度计划，经业主审核批准后执行。

（2）工程进度计划应包括各阶段的工作内容、时间节点和责任人。

5.2工期延误处理

（1）因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应责任。

（2）因业主原因导致工期延误，业主应承担相应责任。

5.3工期调整与顺延

（1）如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商调整工期。

（2）工期调整后，承包人