合法的工程合同样式6篇.docx

合法的工程合同样式6篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度提供有关工程质量的技术资料。

3.隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

4.工程竣工验收，工程质量应达到合格标准。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款采用固定总价合同方式确定。固定总价为：大写XXXX元，小写￥XXXX元。该固定总价已综合考虑了工程材料价格波动、工程量变化等因素。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的XX%作为预付款，即大写XXXX元，小写￥XXXX元。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理工程项目相关手续；

（2）负责提供施工现场所需的水、电等基础设施；

（3）负责协调乙方与其他施工单位的关系；

（4）负责监督乙方施工质量和进度。

2.乙方职责及义务：

（1）负责编制施工方案和施工进度计划；

（2）负责采购工程所需材料；

（3）负责施工过程中的质量控制和安全管理；

（4）负责工程竣工验收后的保修服务。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付工程进度款或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每天合同总金额的XX‰计算，损失赔偿按实际发生计算。

2.乙方违约责任：若乙方未按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。违约金按每天合同总金额的XX‰计算，损失赔偿按实际发生计算。同时，乙方需承担因此产生的所有费用。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情况，可以终止合同。但应提前告知对方，并协商好相关事宜。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等。

第八条争议解决与法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应尊重事实、提供证据证明自己的主张，法院将依据相关法律法规进行判决。判决结果对双方具有法律约束力。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。如某一方的违约行为导致争议无法解决，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度要求

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方必须为工程的实施制定详细的进度计划，并提交甲方审批。进度计划必须详细列出各个关键阶段的开始和结束时间，以及每个阶段的具体工作内容。

3.甲方有权根据需要对进度计划进行调整，乙方应无条件执行。

三、质量与验收

1.乙方必须按照合同规定的质量要求和技术标准施工，确保工程质量符合规定。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应认真执行改进意见，确