2025版泥水工劳务分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版泥水工劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.工程质量要求

3.1工程质量标准

3.2质量验收程序

3.3质量保证期

4.工程进度安排

4.1工程工期

4.2进度节点

4.3工期延误责任

5.劳务分包费用

5.1劳务分包费用总额

5.2费用支付方式

5.3费用结算及支付时间

6.保险责任

6.1保险种类

6.2保险责任范围

6.3保险费用承担

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿标准

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除及终止程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效及变更

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同解除及终止后的处理

11.其他约定事项

11.1隐私保护

11.2保密条款

11.3法律适用

12.合同附件

12.1设计图纸

12.2施工方案

12.3质量检验报告

13.合同签署

13.1合同签署日期

13.2合同签署地点

13.3合同签署人

14.合同附件清单

14.1附件1：设计图纸

14.2附件2：施工方案

14.3附件3：质量检验报告

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方（建设单位）：[甲方全称]

乙方（劳务分包单位）：[乙方全称]

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]

乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]

第二条合同标的及范围

2.1工程名称

[具体工程名称]

2.2工程地点

[具体工程地址]

2.3工程内容

[详细列出工程内容，如：泥水工程、砌筑工程、防水工程等]

2.4工程规模

[工程总工程量、建筑面积、工程总投资等]

第三条工程质量要求

3.1工程质量标准

[参照国家及行业标准，明确工程质量标准]

3.2质量验收程序

[详细说明质量验收的流程、步骤及责任主体]

3.3质量保证期

[明确工程的质量保证期，如：一年、两年等]

第四条工程进度安排

4.1工程工期

[合同约定的工程总工期，如：120天]

4.2进度节点

[列出关键进度节点，如：基础施工完成、主体结构封顶等]

4.3工期延误责任

[明确工期延误的责任承担，如：因甲方原因导致工期延误，责任由甲方承担]

第五条劳务分包费用

5.1劳务分包费用总额

[合同约定的劳务分包费用总额，如：100万元]

5.2费用支付方式

[详细说明费用支付的方式，如：按月支付、分阶段支付等]

5.3费用结算及支付时间

[明确费用结算及支付的具体时间，如：每月末支付上月工程进度款]

第六条保险责任

6.1保险种类

[明确合同涉及的保险种类，如：建筑工程一切险、意外伤害险等]

6.2保险责任范围

[详细说明保险责任范围，如：因施工原因造成的财产损失、人员伤亡等]

6.3保险费用承担

[明确保险费用的承担方，如：甲方承担施工人员意外伤害险，乙方承担施工机械设备保险等]

第七条违约责任

7.1违约情形

[列举合同约定的违约情形，如：未按期完成工程、工程质量不符合标准等]

7.2违约责任承担

[明确违约责任承担方式，如：支付违约金、赔偿损失等]

7.3违约赔偿标准

[详细说明违约赔偿的标准，如：每延误一天工期，支付合同总价的千分之一作为违约金]

第八条合同解除及终止

8.1合同解除条件

[列举合同解除的具体条件，如：一方违约达到合同约定的严重程度、不可抗力等]

8.2合同终止条件

[明确合同终止的情形，如：工程全部完成并验收合格、合同约定的期限届满等]

8.3合同解除及终止程序

[详细说明合同解除及终止的程序，包括通知、确认、文件归档等]

第九条争议解决

9.1争议解决方式

[约定争议解决的方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]

9.2争议解决机构

[如选择仲裁，应明确仲裁机构；如选择诉讼，应约定管辖法院]

9.3争议解决程序

[详细说明争议解决的具体程序，包括申请、答辩、审理、判决等