屋面找平层防水层施工合同8篇.docx

屋面找平层防水层施工合同8篇

篇1

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就屋面找平层防水层施工事宜，甲乙双方达成如下一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.承包范围：__________

4.承包方式：__________

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成所有施工任务。

2.乙方在拟定施工方案和计划时，应充分考虑到天气、交通等因素，确保施工计划的合理性和可行性。如因上述因素导致工期延误，乙方应自行承担相应责任。

三、质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和相关规范进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.在施工过程中，乙方应做好质量检查和验收工作，确保每个施工环节的质量得到有效控制。甲方将不定期进行质量抽查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。

四、价格与支付

1.乙方应按照甲方提供的预算进行报价，报价应详细列明各项费用明细。甲方在确认报价后将支付相应的款项。

2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方将支付剩余的款项。具体支付时间和方式将由双方协商确定。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或工期延误等情况，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或赔偿相应的损失。

2.乙方在履行合同过程中，如存在其他违约行为，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决确定的义务。如有其他违反法律、法规的行为，将依法承担相应的法律责任。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续实施时，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应做好已完工程的收尾工作，并确保甲方利益不受损失。甲方应根据实际情况支付乙方相应的款项。

八、其他事项

1.乙方在签订合同前应提供相关的资质证明文件，确保具备相应的施工能力和经验。甲方在签订合同前应认真审查乙方的资质和能力，确保选择到合适的施工队伍。

2.在施工过程中，乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全和文明施工。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故或违规行为，乙方应承担相应的法律责任。

3.甲方应给予乙方足够的支持和配合，确保施工任务的顺利完成。同时，甲方也应尊重乙方的劳动成果和合法权益，确保乙方的利益不受损失。

4.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

乙方（签字/盖章）：__________

日期：__________年__________月__________日

篇2

合同编号：XXXX-XXX-XXXX

甲方（建设单位）：XXXXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供屋面找平层防水层施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXXXX

3.施工内容：包括但不限于找平层施工、防水层施工及相关配套服务

4.施工面积：约XXXX平方米

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.提供施工所需的水源、电源及施工场地。

2.按照合同约定支付工程款。

3.监督乙方的施工质量、进度及安全。

4.协调其他相关单位，确保施工顺利进行。

（二）乙方权利和义务

1.按照合同约定完成施工任务。

2.确保施工质量符合相关标准。

3.遵守施工安全规范，确保施工安全。

4.及时与甲方沟通，解决施工中出现的问题。

三、施工材料及设备

1.找平层材料：采用XXX品牌水泥砂浆。

2.防水层材料：采用XXX品牌防水涂