苗木种植工程施工专项分包合同9篇.docxVIP

苗木种植工程施工专项分包合同9篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就甲方苗木种植工程施工专项分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料，并承担施工过程中的一切费用。

2.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成本工程的施工任务。

3.乙方在施工过程中，必须遵守甲方的安全、环保等规定，确保施工质量和进度。

三、工程期限

1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方应在计划开工前，向甲方提交详细的施工进度计划表，并按照计划表的要求完成施工任务。

3.如因不可抗力等因素导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

四、质量保证

1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量的稳定。

2.乙方应对施工过程中的质量问题及时发现并处理，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

3.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，发现问题后及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。

五、付款与结算

1.甲方应在签订合同后，向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。

2.乙方完成施工任务后，应向甲方提交结算报告，甲方在收到结算报告后，应按照合同约定进行结算。

3.甲方在结算过程中，如发现乙方施工质量存在问题或未按照合同约定完成施工任务，有权扣除相应的款项。

六、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本合同。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。

3.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

4.违约责任的具体承担方式，由违约方承担相应的损失赔偿责任。

七、争议解决

1.甲、乙双方如在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

2.争议解决过程中发生的所有费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）由双方自行承担。如果法院判决由一方承担全部或部分费用，则按法院判决结果执行。

3.本合同中的争议解决条款具有独立性，不影响其他条款的效力。如果因争议解决导致合同无法继续履行，双方应友好协商处理后续事宜。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜双方可另行签订补充协议加以约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中如需修改或补充合同条款的，经双方协商一致后签订书面补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如需解除合同的须经双方协商一致后签订书面解除协议方能解除本合同关系。解除协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将苗木种植工程施工作为专项分包给乙方，达成以下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：苗木种植工程

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：包括苗木种植、养护、管理等相关内容

4.工程规模：种植苗木数量、品种、规格等具体信息

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买并运输到现场的苗木及其他相关材料。

2.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括人员工资、材料费、机械使用费等。

3.乙方需确保施工质量和进度，按时完成施工任务。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲