2025建设工程施工合同范本示例.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025建设工程施工合同范本示例

本合同目录一览

1.合同当事人及项目概况

1.1合同双方基本信息

1.2项目概况

1.3合同签订日期及生效日期

2.工程概况

2.1工程名称及地点

2.2工程规模及类别

2.3工程建设标准及要求

3.工程进度安排

3.1工程总进度计划

3.2分阶段进度计划

3.3进度调整及延误处理

4.工程质量要求及验收

4.1质量标准及要求

4.2质量验收程序

4.3质量问题处理

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价构成

5.2工程造价调整

5.3工程款支付方式及时间

6.工期延误及索赔

6.1工期延误原因及责任

6.2工期延误索赔程序

6.3工期延误索赔标准

7.风险责任及保险

7.1风险责任划分

7.2保险种类及责任范围

7.3保险理赔程序

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除及终止后的处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.违约责任及赔偿

10.1违约责任类型

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿标准

11.合同附件及补充协议

11.1合同附件

11.2补充协议

12.合同履行及监督

12.1合同履行要求

12.2合同履行监督

12.3合同履行责任

13.合同生效及解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同生效及解除后的处理

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同当事人及项目概况

1.1合同双方基本信息

甲方（建设单位）名称：

甲方（建设单位）法定代表人：

甲方（建设单位）地址：

甲方（建设单位）联系方式：

乙方（施工单位）名称：

乙方（施工单位）法定代表人：

乙方（施工单位）地址：

乙方（施工单位）联系方式：

1.2项目概况

项目名称：

项目地点：

项目规模：

项目类别：

项目建设单位：

1.3合同签订日期及生效日期

合同签订日期：

合同生效日期：

2.工程概况

2.1工程名称及地点

工程名称：

工程地点：

2.2工程规模及类别

工程规模：

工程类别：

2.3工程建设标准及要求

建设标准：

质量要求：

安全要求：

环境保护要求：

3.工程进度安排

3.1工程总进度计划

总工期：

分阶段进度计划：

3.2分阶段进度计划

第一阶段：

第二阶段：

第三阶段：

3.3进度调整及延误处理

进度调整程序：

进度延误处理：

4.工程质量要求及验收

4.1质量标准及要求

质量标准：

质量要求：

4.2质量验收程序

验收程序：

验收标准：

4.3质量问题处理

质量问题处理程序：

质量问题处理标准：

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价构成

造价构成：

造价明细：

5.2工程造价调整

造价调整因素：

造价调整程序：

5.3工程款支付方式及时间

支付方式：

支付时间：

支付条件：

6.工期延误及索赔

6.1工期延误原因及责任

延误原因：

责任划分：

6.2工期延误索赔程序

索赔程序：

索赔标准：

6.3工期延误索赔标准

索赔标准：

7.风险责任及保险

7.1风险责任划分

风险责任：

责任划分：

7.2保险种类及责任范围

保险种类：

责任范围：

7.3保险理赔程序

理赔程序：

理赔标准：

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

（1）一方违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）发生不可抗力事件，影响合同履行；

（3）合同当事人协商一致，决定解除合同。

8.2合同终止条件

（1）合同约定的工期届满，工程验收合格；

（2）合同约定的工程内容全部完成；

（3）合同当事人协商一致，决定终止合同。

8.3合同解除及终止后的处理

（1）乙方应立即停止施工，并妥善保护施工现场；

（2）甲方应支付乙方已完成的工程款；

（3）双方应协商解决剩余工程款的结算；

（4）合同解除或终止后的争议，按照本合同第9条的规定解决。

9.争议解决

9.1争议解决方式

（1）协商解决；

（2）调解解决；

（3）仲裁解决；

（4）诉讼解决。

9.2争议解决程序

争议解决程序如下：

（1）双方应进行协商，争取达成一致意见；

（2）协商不成的，可申请调解；

（3）调解不成的，可申请仲裁；

（4）仲裁不成的，可向人民法院提起诉讼。

9.3争议解决费用

争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。

10.违约责任及赔偿

10.1违约责任类型