补充施工合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

补充施工合同2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方地址

1.3双方联系方式

2.补充施工合同背景

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目内容

2.4合同签订时间

3.补充施工合同主要内容

3.1施工范围

3.2施工期限

3.3施工质量标准

3.4施工安全要求

3.5施工进度要求

3.6施工变更及增减工程

3.7施工验收标准及程序

4.工程量及价格

4.1工程量清单

4.2工程量计算规则

4.3工程造价

4.4工程造价调整

5.付款方式及期限

5.1付款方式

5.2付款期限

5.3付款条件

5.4逾期付款责任

6.保修及维修

6.1保修期限

6.2保修范围

6.3维修责任及费用

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

10.合同附件

10.1附件一：工程量清单

10.2附件二：施工图纸

10.3附件三：其他相关文件

11.合同签署

11.1签署日期

11.2签署地点

11.3签署人员

12.合同备案

12.1备案机关

12.2备案时间

12.3备案手续

13.合同变更及解除

13.1变更条件

13.2变更程序

13.3解除条件

13.4解除程序

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同解释

14.3合同附件效力

14.4合同附件补充

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2双方地址

甲方地址：[甲方详细地址]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3双方联系方式

甲方联系人：[甲方联系人姓名]

甲方联系电话：[甲方联系电话]

乙方联系人：[乙方联系人姓名]

乙方联系电话：[乙方联系电话]

第二条补充施工合同背景

2.1项目名称

[项目全称]

2.2项目地点

[项目具体地址]

2.3项目内容

[项目具体施工内容描述]

2.4合同签订时间

[合同签订的具体日期]

第三条补充施工合同主要内容

3.1施工范围

[详细列出施工范围，包括但不限于建筑、安装、装饰等]

3.2施工期限

[明确施工开始和结束日期]

3.3施工质量标准

[参照国家标准、行业标准或双方约定的质量标准]

3.4施工安全要求

[明确施工过程中应遵守的安全规定和措施]

3.5施工进度要求

[详细列出各阶段施工的进度要求]

3.6施工变更及增减工程

[明确施工过程中变更及增减工程的审批程序和费用承担]

3.7施工验收标准及程序

[详细列出施工验收的标准和验收程序]

第四条工程量及价格

4.1工程量清单

[列出详细工程量清单，包括工程量、单位、数量等]

4.2工程量计算规则

[明确工程量计算的具体方法和依据]

4.3工程造价

[明确工程总造价及分部分项工程的单价和总价]

4.4工程造价调整

[明确工程造价调整的条件、方式和幅度]

第五条付款方式及期限

5.1付款方式

[明确付款方式，如分期付款、按进度付款等]

5.2付款期限

[明确每个付款节点的时间要求]

5.3付款条件

[明确付款的条件，如验收合格、工程款支付凭证等]

5.4逾期付款责任

[明确逾期付款的违约责任和赔偿标准]

第六条保修及维修

6.1保修期限

[明确保修期限，如一年、两年等]

6.2保修范围

[明确保修范围，如主体结构、配套设施等]

6.3维修责任及费用

[明确维修责任和费用承担方式]

第七条违约责任

7.1违约情形

[列出可能出现的违约情形，如延期完工、质量不合格等]

7.2违约责任承担

[明确每种违约情形的责任承担方式]

7.3违约赔偿

[明确违约赔偿的标准和计算方法]

第八条争议解决

8.1争议解决方式

[双方协商解决；若协商不成，提交[仲裁委员会名称]仲裁；若仲裁不成，依法向[法院名称]提起诉讼。]

8.2争议解决机构

[仲裁委员会名称：[具体仲裁委员会名称]；法院名称：[具体法院名称]。]

8.3争议解决程序

[仲裁或诉讼程序将按照相关法律法规和争议解决机构的规则进行。]

第九条合同生效及终止

9.1合同生效条件

[本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。]

9.2合