土方外运工程承包合同9篇.docxVIP

土方外运工程承包合同9篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的土方外运工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程，包括但不限于土方开挖、运输、填筑等全部工作。

三、合同工期

1.本合同工期为______天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作，并达到合同约定的质量标准。

四、质量标准和要求

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合约定的标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应认真执行甲方的改进意见，确保工程质量符合要求。

五、工程款的支付与结算

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程款的______%作为预付款。预付款在结算时扣除。

2.乙方完成全部工作后，应向甲方提交结算报告。甲方在收到结算报告后______天内进行审查并确认结算金额。结算金额确认后，甲方应向乙方支付剩余的工程款。

3.工程款支付方式：_________（如银行转账等）。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款的，应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应继续承担赔偿责任。

2.乙方未按照合同约定完成工程的，应按未完成部分的工程造价的______%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

3.双方因违约给对方造成损失的，应赔偿对方的全部损失。

七、不可抗力

1.因不可抗力导致双方无法履行合同的，双方应友好协商解决。协商不成的，合同自动解除。

2.因不可抗力导致一方无法履行合同的，违约方应承担违约责任。违约方承担违约责任后，合同自动解除。

3.不可抗力包括但不限于自然灾害、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。

八、争议解决

1.双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同义务。如争议解决导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法解除合同。合同解除后，双方应友好协商处理后续事宜。如协商不成的，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决生效后，双方应认真执行判决结果。如一方不履行判决结果的，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。法院受理案件后，将依据相关法律法规进行审理并作出判决。判决结果将依法执行并公告于众。本合同的修改和补充应以书面形式进行并加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要进一步了解本合同的条款和规定请随时联系甲方咨询处或相关负责人员进行处理和解决相关问题或疑虑点以确保双方权益得到保障并顺利完成工程项目建设目标实现共赢成果分享喜悦与荣誉！

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的土方外运工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：土方外运工程，包括土方挖掘、运输、填埋等。

4.工程造价：暂定为人民币XX元，具体金额根据实际工程量结算。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的全部人力、物力。

2.乙方应根据工程需要，自行组织施工队伍，确保施工进度和质量。

三、工期要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日，工期XX天。

2.乙方应在工期内完成全部工程施工任务，因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。

四、质量标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督检验，对不符合质量标准的施工部分，乙方应无条件进行返工或整改。

五、安全要求

1.乙方应严格遵守安全施工规定，加强施工现场的