原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程合同主要变更情形(2025版)
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同定义
1.2术语解释
2.合同主体
2.1合同双方
2.2第三方
3.工程变更范围
3.1设计变更
3.2施工变更
3.3材料变更
3.4工程量变更
4.变更程序
4.1变更申请
4.2变更审批
4.3变更实施
5.变更费用
5.1变更费用计算
5.2费用支付方式
5.3费用争议解决
6.变更工期
6.1工期调整
6.2工期延误处理
7.变更质量
7.1质量标准
7.2质量检查与验收
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.合同解除
9.1合同解除条件
9.2合同解除程序
9.3合同解除后的责任
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
10.3违约赔偿
11.不可抗力
11.1不可抗力定义
11.2不可抗力处理
12.合同生效与终止
12.1合同生效条件
12.2合同终止条件
12.3合同终止程序
13.通知与送达
13.1通知方式
13.2送达地址
13.3送达方式
14.其他约定
14.1保密条款
14.2法律适用
14.3合同附件
第一部分：合同如下：
1.定义与解释
1.1合同定义
本合同所指的“建设工程合同”是指发包方与承包方之间就建设工程项目进行的明确权利义务关系的协议。
1.2术语解释
（1）“发包方”是指委托承包方进行建设工程项目的单位或个人。
（2）“承包方”是指接受发包方委托，承担建设工程项目的施工、设计等任务的单位或个人。
（3）“工程变更”是指在合同签订后，因设计、施工、材料等原因需要对原合同内容进行调整的行为。
2.合同主体
2.1合同双方
（1）发包方名称、地址、法定代表人等基本信息。
（2）承包方名称、地址、法定代表人等基本信息。
2.2第三方
本合同涉及的相关第三方包括但不限于设计单位、监理单位、供应商等。
3.工程变更范围
3.1设计变更
（1）设计方案的调整。
（2）施工图设计的修改。
（3）工程量的增减。
3.2施工变更
（1）施工工艺的调整。
（2）施工顺序的变更。
（3）施工方法的调整。
3.3材料变更
（1）材料品种、规格、型号的变更。
（2）材料供应商的变更。
（3）材料价格的调整。
3.4工程量变更
（1）工程量的增减。
（2）工程量计算方法的变更。
4.变更程序
4.1变更申请
（1）变更申请应经承包方、发包方及设计单位共同审核。
（2）变更申请应提供变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等资料。
4.2变更审批
（1）变更申请经审核通过后，由发包方、承包方及设计单位共同审批。
（2）变更审批结果应以书面形式通知承包方。
4.3变更实施
（1）承包方应根据变更审批结果，调整施工计划、材料采购等。
（2）变更实施过程中，承包方应确保工程质量、安全、进度不受影响。
5.变更费用
5.1变更费用计算
（1）变更费用应包括人工、材料、机械、管理、利润等各项费用。
（2）变更费用计算方法应符合国家相关法律法规及行业标准。
5.2费用支付方式
（1）变更费用按变更审批结果，由发包方支付给承包方。
（2）支付方式为银行转账，具体支付时间由双方约定。
5.3费用争议解决
（1）费用争议应通过协商解决。
（2）协商不成，可提交合同约定的争议解决机构。
6.变更工期
6.1工期调整
（1）变更工期应经承包方、发包方及设计单位共同协商确定。
（2）变更工期调整后，应重新签订工期调整协议。
6.2工期延误处理
（1）因工程变更导致的工期延误，承包方应向发包方提出工期延误申请。
（2）发包方应在收到工期延误申请后，及时审核并予以批准。
7.变更质量
7.1质量标准
（1）变更后的工程应符合国家相关质量标准。
（2）质量标准应经承包方、发包方及设计单位共同确认。
7.2质量检查与验收
（1）变更后的工程应按国家相关质量标准进行检查。
（2）质量检查结果应符合合同约定的要求。
（3）验收合格后，由发包方、承包方及设计单位共同签署验收报告。
8.争议解决
8.1争议解决方式
（1）合同双方应优先通过友好协商解决争议。
（2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。
（3）仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会。
8.2争议解决机构
（1）争议解决机构应具备处理类似争议
文档评论（0）