建设工程施工合同通用条款详析2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同通用条款详析2025年通用

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间与地点

1.2合同双方的名称与地址

1.3合同的签订与签署

1.4合同的生效时间

2.工程概况

2.1工程名称与地址

2.2工程性质与规模

2.3工程建设标准与要求

2.4工程设计、施工与监理单位

3.工程合同价款的确定与支付

3.1工程合同价款

3.2预付款

3.3进度款

3.4结算款

3.5工程竣工结算

3.6争议解决与违约责任

4.施工进度与工期

4.1施工进度计划

4.2工期延误的处理

4.3工期延误的赔偿

4.4工程竣工时间

5.施工组织与管理

5.1施工组织设计

5.2施工现场管理

5.3施工人员的管理与培训

5.4施工安全与环境保护

6.材料设备供应与管理

6.1材料设备的质量要求

6.2材料设备的采购与供应

6.3材料设备的验收与保管

6.4材料设备的报废与回收

7.施工变更与签证

7.1施工变更的范围与程序

7.2施工变更的审批与实施

7.3施工变更的结算与支付

7.4签证的范围与程序

8.工程质量与验收

8.1工程质量标准

8.2工程质量检查与验收

8.3工程质量争议的解决

8.4工程质量保证期

9.工程验收与移交

9.1工程验收的条件与程序

9.2工程移交的范围与要求

9.3工程移交的验收与确认

9.4工程移交的争议解决

10.工程保修与维修

10.1工程保修的范围与期限

10.2工程保修的责任与义务

10.3工程保修的维修与处理

10.4工程保修的争议解决

11.合同解除与终止

11.1合同解除的条件与程序

11.2合同解除的责任与义务

11.3合同终止的条件与程序

11.4合同终止的责任与义务

12.违约责任与争议解决

12.1违约责任的认定与处理

12.2争议解决的方式与程序

12.3争议解决的结果与执行

13.合同解除与终止后的处理

13.1合同解除与终止后的工程结算

13.2合同解除与终止后的债权债务处理

13.3合同解除与终止后的争议解决

14.合同的其他约定

14.1合同的附件与补充协议

14.2合同的变更与补充

14.3合同的终止与解除

14.4合同的争议解决与执行

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间与地点：本合同于2025年1月1日，在甲方所在地签订。

1.2合同双方的名称与地址：甲方（建设单位）：集团有限公司，地址：省市区路号；乙方（施工单位）：建筑工程有限公司，地址：省市区路号。

1.3合同的签订与签署：双方代表在合同上签字盖章，合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4合同的生效时间：本合同自2025年1月1日起生效。

2.工程概况

2.1工程名称与地址：市区住宅小区项目，地址：省市区路号。

2.2工程性质与规模：本工程为住宅小区项目，总建筑面积为万平方米，包括住宅、商业、地下车库等。

2.3工程建设标准与要求：按照国家相关建筑标准和规范执行，确保工程质量、安全、环保。

2.4工程设计、施工与监理单位：设计单位为建筑设计院，施工单位为建筑工程有限公司，监理单位为工程监理有限公司。

3.工程合同价款的确定与支付

3.1工程合同价款：本工程合同价款为人民币亿元，包括但不限于设计费、施工费、材料费等。

3.2预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币亿元，占总合同价的%。

3.3进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方进度款，每月支付人民币万元，占总合同价的%。

3.4结算款：工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后日内完成结算款的支付。

3.5工程竣工结算：工程竣工后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定进行竣工结算。

3.6争议解决与违约责任：若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.施工进度与工期

4.1施工进度计划：乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。

4.2工期延误的处理：若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。

4.3工期延误的赔偿：工期延误赔偿金额按每日人民币万元计算，累计赔偿金额不超过合同总价的%。

4.4工程竣工时间：本工程计划于2027年12月31日前竣工。

5.施工组织与管理

5.1施工组织设计：乙方应根据工程特点，编