商品房精装修施工合同8篇.docxVIP

商品房精装修施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的商品房精装修施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.工程内容：对甲方商品房进行精装修施工，包括水电改造、地面铺设、墙面涂料、吊顶安装等工程内容，具体以双方协商确定的设计图纸为准。

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起，乙方应在约定的工期内完成施工任务。

2.工期要求：乙方应确保施工进度，按时完成每个阶段的施工任务，确保工程质量。

三、工程质量

1.质量要求：乙方应确保施工质量符合相关法律法规和行业标准，保证材料的质量和使用寿命。

2.质量检查：甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检查，并提出改进意见。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：双方协商确定的总合同价款为人民币_________元。

2.支付方式：甲方应按施工进度支付款项，具体支付时间和金额由双方协商确定。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付款项或提出合理的设计要求，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决费用：诉讼产生的费用由违约方承担。

七、其他条款

1.安全施工：乙方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。

2.环保要求：乙方应遵守环保法规，确保施工过程中的噪音、粉尘等污染物的排放符合标准。

3.保修服务：乙方应提供一定期限的保修服务，具体保修期限和范围由双方协商确定。

4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.合同终止：如一方违约，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任。

6.争议解决条款的独立性：如果合同其他条款的合法性被确认无效，争议解决条款的合法性不受影响。

7.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

8.合同修改与补充：本合同的修改和补充应由双方协商一致后进行。修改和补充的合同条款应以书面形式进行确认。

9.合同终止后的义务：合同终止后，乙方应拆除其安装的设施设备，恢复房屋原状。甲方应支付乙方已完成工程的合理费用。

10.其他未尽事宜：双方协商确定的其他未尽事宜应在合同中明确约定。如双方协商不成，可通过仲裁机构或诉讼解决。仲裁裁决或法院判决对双方具有约束力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（业主）：________________

乙方（施工单位）：_______________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本商品房精装修施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：______________________。

2.房屋结构：______________________。

3.装修面积：______________________。

4.工程内容：本工程包括居室硬装、软装及配套施工，具体包括：基础装修、地面铺设、墙面装修、吊顶、灯具安装、家具制作及安装、门窗改造等。

二、工程期限

本工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期为____天。如遇下列情况，工期相应顺延：

1.甲方未能及时提供施工所需的水电等条件。

2.因不可预见因素导致施工进度受阻。

3.其他不可抗力因素。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价为人民币________元整（大写：________元整）。此造价已包括基础装修费用、软装及配套施工费用等所有费用。除非另有约定，否则不产生额外费用。

2.付款方式：甲乙双方签订本合同后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余