建造小区景观工程合同6篇.docxVIP

建造小区景观工程合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本小区景观工程建设施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________小区景观工程

2.工程地点：_________市_________区_________路

3.工程范围：本小区景观工程包括小区内的绿化、硬化、亮化等景观设施的建设施工。

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，确保施工质量符合相关标准和要求。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本小区景观工程的总造价为人民币_________元整（￥_________元）。具体造价根据施工图纸和现场实际情况进行结算。

2.支付方式：甲方按以下方式支付乙方的施工费用：

（1）乙方进场施工后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同价款的70%。

三、工期及进度

1.工期：本小区景观工程的工期为_____天，自乙方进场施工之日起计算。

2.进度：乙方应按时提交施工进度计划，并确保施工进度符合甲方要求。甲方有权对施工进度进行监督。

四、质量标准及验收

1.质量标准：本小区景观工程应达到国家相关质量标准和要求。具体标准见附件1。

2.验收：乙方完成施工任务后，应提交验收申请。甲方在收到申请后，应在7个工作日内组织验收。验收合格后，甲方出具验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

五、保修及售后服务

1.保修期：本小区景观工程的保修期为一年。在保修期内，如因施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责免费维修。

2.售后服务：保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付施工费用或未提供必要的技术支持和资料，导致乙方无法按时开工或施工质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准和要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或扣除乙方的施工费用。

七、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。判决生效前，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。判决生效时，双方应按照判决结果执行。若因判决导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决方案。若协商不成，双方可另行签订书面协议终止本合同并处理相关事宜。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的小区景观工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：小区景观工程

2.工程地点：甲方指定地点

3.工程范围：包括但不限于小区内的绿化、硬化、亮化等景观工程

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和变更要求施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：大写：[合同价款金额]元，小写：[合同价款金额]元。具体金额根据实际完成的工程量结算。

2.支付方式：银行转账。甲方在收到乙方提供的合法发票后，按照合同条款支付款项。具体支付时间如下：

a)工程开工前，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

b)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

c)剩余XX%的款项作为质量保证金，在工程竣工验收合格一年后支付。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按时支付合同款项或未提供必要的技术支持和资料，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：未按时支付款项的，每逾期一天，需向乙方支付违约金；未提供必要技术支持和资料的，需承担相应的经济损失。