2024版装修泥工承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版装修泥工承包合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址（如有）

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程面积

2.4工程预算

第三条工程内容及要求

3.1工程内容概述

3.2工程质量标准

3.3工程进度要求

3.4材料供应及要求

第四条承包范围与方式

4.1承包范围

4.2承包方式

4.3分包商管理

第五条合同价格及支付方式

5.1合同总价

5.2价格调整机制

5.3支付方式及时间

第六条工期延误及违约责任

6.1工期延误的责任及处理

6.2乙方违约责任

6.3甲方违约责任

第七条争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点及机构

7.3诉讼地点及法院

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3变更与解除的程序

第九条保密条款

9.1保密信息范围

9.2保密义务及期限

第十条不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力事件的处理

第十一条保险责任

11.1保险种类及范围

11.2保险费用承担

11.3保险理赔程序

第十二条税务责任

12.1税务登记及申报

12.2税费承担及支付

第十三条环境影响及安全

13.1环境影响评估及合规

13.2施工安全管理

13.3安全事故处理

第十四条其他条款

14.1合同的生效与终止

14.2合同的保管与复制

14.3通知与送达

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.3丙方名称及地址：无。

第二条工程概况

2.1工程名称：×××住宅装修工程。

2.2工程地点：××省××市××区××路××号。

2.3工程面积：住宅装修面积共计××平方米。

2.4工程预算：工程总预算为人民币××元整（大写：人民币××元整）。

第三条工程内容及要求

3.1工程内容概述：包括但不限于土建、水电改造、瓦工、木工、油漆等装修工程。

3.2工程质量标准：按照《建筑工程质量验收标准》进行验收，确保工程质量合格。

3.3工程进度要求：乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

3.4材料供应及要求：甲方负责提供装修材料，乙方负责材料的接收、保管和使用。乙方应确保材料质量符合工程要求。

第四条承包范围与方式

4.1承包范围：本工程包括但不限于土建、水电改造、瓦工、木工、油漆等装修工程。

4.2承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。

4.3分包商管理：未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方。

第五条合同价格及支付方式

5.1合同总价：人民币××元整（大写：人民币××元整）。

5.2价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。

5.3支付方式及时间：甲方按照乙方提交的进度报表进行支付，支付时间为每月底。

第六条工期延误及违约责任

6.1

工期延误的责任及处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总金额的5%。

6.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总金额的10%。

6.3甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付工程款，甲方应支付乙方违约金，违约金为应付款项的5%。

第七条争议解决

7.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2仲裁地点及机构：无。

7.3诉讼地点及法院：合同签订地人民法院。

第八条合同的变更与解除

8.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.2合同解除条件：如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

8.3变更与解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议签订后，双方按照协议约定履行相应义务。

第九条保密条款

9.1保密信息范围：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

9.2保密义务及期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，不少于2年。

第十条不可抗力

10.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。

10.2不可抗力事件的处理：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。双方应根据事件影响，协商调整合同履行