瓦工承包合同书2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

瓦工承包合同书2025年通用

本合同目录一览

1.合同订立依据及背景

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的

1.3合同订立的时间

2.承包人及发包人信息

2.1承包人基本信息

2.2发包人基本信息

2.3双方联系方式

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

3.5工程工期

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

4.2工程验收标准

4.3工程验收程序

5.工程施工及材料供应

5.1施工组织设计

5.2施工进度安排

5.3材料供应要求

5.4施工安全措施

6.工程价款及支付方式

6.1工程价款构成

6.2工程价款结算方式

6.3工程进度款支付

6.4工程竣工结算

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.违约责任

8.1承包人违约责任

8.2发包人违约责任

8.3违约责任赔偿

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后果

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.合同附件

11.1附件一：工程图纸

11.2附件二：施工组织设计

11.3附件三：材料清单

12.合同签订

12.1合同签订时间

12.2合同签订地点

12.3合同签订双方代表

13.合同备案

13.1合同备案机构

13.2合同备案程序

13.3合同备案期限

14.其他约定事项

14.1合同补充条款

14.2双方约定事项

14.3其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及背景

1.1合同订立的法律依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2合同订立的目的：为明确瓦工承包工程的施工责任、质量要求、工程价款及支付方式等事项，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成一致意见，订立本合同。

1.3合同订立的时间：2025年1月1日。

2.承包人及发包人信息

2.1承包人基本信息：承包人名称：瓦工施工队；法定代表人：；注册地址：市区路号；联系电话：138。

2.2发包人基本信息：发包人名称：房地产开发有限公司；法定代表人：；注册地址：市区路号；联系电话：1395678。

2.3双方联系方式：本合同签订后，双方应及时更新联系方式，确保信息准确无误。

3.工程概况

3.1工程名称：住宅小区外墙装饰工程。

3.2工程地点：市区路号。

3.3工程规模：总面积为10000平方米。

3.4工程类型：住宅小区外墙装饰工程。

3.5工程工期：自合同签订之日起，共计60天。

4.工程质量要求

4.1工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行，确保工程质量达到国家标准。

4.2工程验收标准：工程完工后，由双方共同进行验收，验收合格后方可交付使用。

4.3工程验收程序：验收前，承包人应向发包人提交验收申请，并确保工程符合验收标准。

5.工程施工及材料供应

5.1施工组织设计：承包人应按照施工图纸及工程实际情况编制施工组织设计，确保施工顺利进行。

5.2施工进度安排：根据工程规模及工期要求，制定详细的施工进度计划，并及时向发包人报告施工进度。

5.3材料供应要求：承包人应使用符合国家标准的材料，并确保材料质量。

5.4施工安全措施：承包人应制定施工安全措施，确保施工过程中人员及设备安全。

6.工程价款及支付方式

6.1工程价款构成：包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

6.2工程价款结算方式：按工程进度分期支付，具体支付比例由双方协商确定。

6.3工程进度款支付：在工程进度达到合同约定节点后，承包人向发包人提交进度款支付申请，经发包人审核无误后支付。

6.4工程竣工结算：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，经双方协商一致后，进行竣工结算。

8.争议解决

8.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：如双方同意，可选择仲裁委员会进行仲裁。

8.3争议解决程序：仲裁或诉讼程序应遵循相关法律法规的规定，双方应积极配合，确保争议得到及时有效的解决。

9.违约责任

9.1承包人违约责任：如承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约