2025年修路工程合同样本8篇.docxVIP

2025年修路工程合同样本8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.乙方完成全部工作后，甲方将款项通过银行转账方式支付给乙方。

第四条工程质量要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量达到优良标准。

2.在施工过程中，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需承担相应的责任和损失。

第五条双方权利义务

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合要求。同时，甲方需按时向乙方支付工程款项。

2.乙方需按照甲方要求施工，确保工程质量达标。在施工过程中，乙方需遵守相关法律法规和甲方规定，确保安全生产和环境保护。

第六条违约责任

1.如因甲方原因造成工程停工或延误，甲方需承担相应的责任和损失。

2.如因乙方原因造成工程质量问题或延误工期，乙方需承担相应的责任和损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

第八条争议解决

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]乙方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，鉴于甲方需要实施一项修路工程，乙方具备相应的施工资质和经验，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次修路工程达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX年XX路修建工程。

2.工程地点：具体地址描述。

3.工程内容：包括道路设计、土方开挖、混凝土浇筑、路面铺设、道路标识及交通设施安装等。

4.工程期限：自合同签订之日起XX日历天完成。

二、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式，由乙方负责材料采购及施工工作。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币XXXX万元整（￥XXXX万）。此价款为包工包料总价，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照《城市道路工程施工及验收规范》等相关标准执行。

3.甲方在工程完工后进行验收，乙方须提供完整的技术资料和验收资料。

五、安全文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。

2.乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止环境污染。

3.如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应向甲方支付违约金并承担由此造成的全部损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

七、其他约定事项

1.本工程保修期为XX年，保修期内因乙方施工质量问题导致的损坏，由乙方负责维修。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律