桥梁建设工程劳务分包合同5篇.docxVIP

桥梁建设工程劳务分包合同5篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方桥梁建设工程劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：劳务分包。乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料、设备等其他资源。

2.承包范围：根据甲方提供的施工图纸和工程要求，乙方负责完成以下工作：

（1）桥梁基础工程：包括桩基、承台、地系梁等部分的施工。

（2）桥梁主体工程：包括主梁、次梁、横梁等部分的施工。

（3）桥梁附属工程：包括桥面铺装、人行道、栏杆等部分的施工。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计_________天。

四、质量标准及验收

1.工程质量标准：符合《公路工程施工及验收规范》等相关标准。

2.验收方式：按照甲方提供的施工图纸和工程要求，对乙方的施工成果进行验收。

3.验收时间：自工程竣工之日起，由甲方组织相关部门进行验收。

五、价款结算与支付

1.合同价款：_________元。

2.结算方式：根据甲方提供的施工图纸和工程要求，对乙方的施工成果进行结算。结算时，按照实际完成的工程量，结合合同单价进行计算。

3.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付方式由甲方根据实际情况确定。

4.支付时间：根据合同约定，按时向乙方支付款项。具体支付时间由甲方根据实际情况确定。

六、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付款项或提供必要支持，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担违约责任。违约金按合同总价的_________%计算。

2.乙方违约责任：如乙方未能按时完成工程或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任。违约金按合同总价的_________%计算。同时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

3.赔偿标准：违约金的计算方式和赔偿标准应依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规进行确定。具体赔偿标准由甲方根据实际情况与乙方协商确定。

七、不可抗力及风险分配

1.不可抗力：如因自然灾害、政府政策调整等不可抗力因素导致工程无法按时完成或合同无法继续履行，双方应协商解决。具体解决方案由双方根据实际情况确定。

2.风险分配：在合同履行过程中，因市场变化、价格波动等风险因素导致的损失，由双方共同承担。具体风险分配比例由双方根据实际情况确定。

八、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式由双方根据实际情况确定。

2.法律适用及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，由双方协商选择管辖法院进行管辖。协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

九、合同生效及变更

1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利完成。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经协商一致并签订书面补充协议，任何一方不得擅自变更合同内容。

十、其他约定事项

1.保密条款：双方应对本合同内容及履约过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，不得向第三方泄露或用于其他用途。泄露秘密信息的违约方应承担相应的法律责任。

2.合同份数及保存：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本采用电脑打印填写，不得涂改。合同文本应妥善保存，以免遗失或损坏。如有遗失或损坏，应及时通知对方并协商解决。

篇2

发包人（甲方）：[公司名称]

承包人（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事宜，双方协商达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况及劳务分包内容

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]