绑畔工程合同5篇.docxVIP

绑畔工程合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期要求

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任。

（1）因甲方原因造成的工期延误；

（2）因不可抗力因素造成的工期延误；

（3）因甲方设计变更造成的工期延误。

三、质量标准

1.乙方必须按照设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保工程质量得到有效控制。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查，对甲方提出的问题及时整改。

四、安全要求

1.乙方应建立健全安全管理制度，明确各级人员的安全责任，确保施工过程中的安全。

2.乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

3.乙方应积极配合甲方进行安全检查，对甲方提出的问题及时整改。

五、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间如下：

（1）开工前支付工程总造价的XX%；

（2）主体结构完成一半时支付工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后支付工程总造价的XX%。

2.乙方在收款时应向甲方提供合法、有效的发票。如因乙方原因造成发票无法提供或发票不符合要求，甲方有权拒绝支付款项。

六、违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或工程质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）工期延误超过合同约定的，每延误一天，甲方需向乙方支付违约金XX元；

（2）工程质量不合格的，甲方需向乙方支付违约金XX元。

2.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）工期延误超过合同约定的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元；

（2）工程质量不合格的，乙方需向甲方支付违约金XX元。

七、争议解决方式

如因本合同的履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院进行审理。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，违反法律的一方应承担相应的法律责任。在执行过程中产生的费用由被执行人承担。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务。如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。同时，双方应继续友好合作，共同解决合同履行过程中出现的问题。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或双方协商一致终止合同的情况下可以终止合同。合同终止后双方应友好协商处理相关事宜包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等事宜。同时双方应共同办理合同终止手续并书面确认终止结果。在合同终止过程中产生的费用由双方共同承担。九、其他约定事项1.双方在合同履行过程中应严格遵守相关法律法规的规定不得违反法律法规的规定。如有违反法律法规的行为应承担相应的法律责任。2.双方在合同履行过程中应积极配合协助解决出现的问题不得以任何理由推诿扯皮影响工作进度和质量。3.本合同未尽事宜双方可协商补充但补充协议必须经双方签字盖章确认方为有效。4.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。5.如因本合同引起的争议协商不成双方同意提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。6.本合同自双方签字盖章之日起生效合同有效期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。合同到期后如双方继续合作可重新签订新合同。7.其他未尽事宜双方可协商解决。甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要乙方为其提供绑畔工程服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______