2025版建设工程质量管理协议书书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建设工程质量管理协议书书

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1建设工程项目名称

2.2建设工程项目地点

2.3建设工程项目规模

2.4建设工程项目内容

3.工程质量管理要求

3.1工程质量标准

3.2质量检测与验收

3.3质量整改与保修

4.施工进度与工期

4.1施工进度安排

4.2工期延误处理

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

5.2工程款支付节点

5.3工程款支付条件

6.合同变更与解除

6.1合同变更条件

6.2合同解除条件

6.3合同变更与解除的程序

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿标准

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决费用

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的处理

11.其他约定事项

11.1法律适用

11.2通知方式

11.3附件

12.合同附件

12.1设计文件

12.2施工图纸

12.3合同附件一

12.4合同附件二

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署人

13.3签署单位

14.合同份数

14.1合同份数

14.2份数分配

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：建设集团有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：省市区路号

乙方地址：省市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx8765

2.合同标的

2.1建设工程项目名称

市区住宅小区建设项目

2.2建设工程项目地点

市区路号

2.3建设工程项目规模

占地面积：20,000平方米

总建筑面积：100,000平方米

2.4建设工程项目内容

包括住宅、商业、地下车库等配套设施。

3.工程质量管理要求

3.1工程质量标准

本工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行，确保工程质量达到国家标准。

3.2质量检测与验收

甲方应委托具有相应资质的检测机构进行工程质量检测，检测费用由甲方承担。

3.3质量整改与保修

若发现工程质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合质量标准。整改期间，甲方有权暂停工程款支付。工程保修期为五年。

4.施工进度与工期

4.1施工进度安排

本工程总工期为18个月，具体进度安排如下：

第16个月：完成土建基础工程

第712个月：完成主体结构工程

第1318个月：完成装饰装修及配套设施工程

4.2工期延误处理

如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于工程日进度款万分之五的违约金。

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

本工程款采用分期支付方式，具体支付节点如下：

土建基础工程完成后支付总额的30%

主体结构工程完成后支付总额的50%

装饰装修及配套设施工程完成后支付总额的20%

保修期满后支付总额的10%

5.2工程款支付节点

甲方应在合同约定的支付节点前10个工作日内，将应付款项支付至乙方指定账户。

5.3工程款支付条件

工程款支付条件包括：工程进度符合约定、质量达到要求、验收合格等。

6.合同变更与解除

6.1合同变更条件

在合同履行过程中，如因不可抗力或法律法规变更等原因，需对合同内容进行变更的，双方应协商一致。

6.2合同解除条件

另一方严重违约

不可抗力导致合同无法履行

合同双方协商一致解除

6.3合同变更与解除的程序

合同变更或解除，双方应书面通知对方，并按照约定的程序办理相关手续。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3争议解决费用

争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。

9.保密条款

9.1保密内容

合同内容

双方商业秘密

项目的商业计划

任何一方在合同履行过程中获得的对方信息

9.2保密期限