2025版建设工程施工合同书补充协议书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建设工程施工合同书补充协议书范本

本合同目录一览

1.协议签订依据

2.协议双方基本信息

3.协议签订目的

4.工程概况

5.工程变更及调整

6.工程进度及工期

7.工程质量要求

8.工程款支付方式及时间

9.工程安全与环保

10.风险责任及处理

11.争议解决方式

12.合同解除条件及程序

13.其他约定事项

14.协议生效及终止

第一部分：合同如下：

1.协议签订依据

1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。

2.协议双方基本信息

2.1甲方（建设单位）：全称、地址、法定代表人、联系电话

2.2乙方（施工单位）：全称、地址、法定代表人、联系电话

2.3双方签订本协议时，应提供有效营业执照、资质证书等证明文件。

3.协议签订目的

3.1明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务。

3.2确保工程质量、工程进度和工程造价的合理控制。

3.3建立健全工程质量保障体系，提高施工管理水平。

4.工程概况

4.1工程名称：________________

4.2工程地点：________________

4.3工程规模：________________

4.4工程建设规模：________________

4.5工程总投资：________________

5.工程变更及调整

5.1工程变更：在施工过程中，如遇设计变更、材料代用、施工方案调整等情况，需经甲乙双方协商一致，签署书面变更协议。

5.2工程调整：如遇不可抗力等因素导致工程进度、投资等发生变化，甲乙双方应协商调整合同内容。

6.工程进度及工期

6.1工程总工期：________________

6.2分阶段工期：________________

6.3工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付________________违约金。

7.工程质量要求

7.1工程质量标准：________________

7.2质量验收：工程验收按国家相关质量标准执行，甲方有权对工程质量进行监督和验收。

7.3质量责任：乙方对工程的质量负责，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的修复、赔偿等责任。

8.工程款支付方式及时间

8.1工程款支付比例：按照工程进度分阶段支付，具体比例为：开工前支付合同价的10%，主体结构封顶时支付合同价的30%，竣工验收合格后支付合同价的40%，保修期满后支付合同价的20%。

8.2支付时间：每个支付节点应在工程进度完成后5个工作日内，甲方收到乙方提交的符合支付条件的申请及相关证明文件后，10个工作日内支付相应款项。

8.3逾期支付：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

9.工程安全与环保

9.1安全责任：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

9.2安全措施：乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全防护措施、应急预案等，并报甲方备案。

9.3环保要求：乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。

10.风险责任及处理

10.1风险承担：因不可抗力导致工程延误或损失，双方互不承担责任。

10.2不可抗力：包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。

10.3处理方式：发生不可抗力事件时，双方应立即协商解决，如协商不成，可依法向仲裁委员会申请仲裁。

11.争议解决方式

11.1争议协商：发生争议时，双方应友好协商解决。

11.2仲裁：协商不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

11.3诉讼：仲裁裁决生效后，如一方不履行，另一方可向人民法院提起诉讼。

12.合同解除条件及程序

a)一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；

b)发生不可抗力，致使合同无法履行；

c)合同目的无法实现。

12.2解除程序：一方提出解除合同时，应书面通知另一方，并说明理由。

13.其他约定事项

13.1保密条款：双方对本协议内容及工程信息负有保密义务。

13.2合同生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。

13.3合同文本：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

14.协议生效及终止

14.1生效：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

14.2终止：本协议履行完毕或根据合同约定解除后