清包工施工合同——范本6篇.docxVIP

清包工施工合同——范本6篇

篇1

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

工程名称：XXX清包工施工

工程地点：XXX

建筑面积：XXX平方米

施工内容：XXX清包工施工

承包范围：详见附件一《工程项目清单》

承包方式：包工不包料

质量等级：合格

工程工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。开工日期以乙方工人进场时间为准。

付款方式：

1.本合同签订后，甲方支付乙方工程款XX元作为预付款。

2.乙方完成主体框架后，甲方再支付工程款XX元。

3.乙方完成全部施工内容后，甲方支付剩余工程款XX元。

4.工程竣工验收合格后，甲方再支付工程款XX元。

5.甲方不按合同约定支付工程款，乙方可停工，工期不受影响。

验收标准：按甲方要求及附件一《工程项目清单》进行验收。

违约责任：

1.乙方在施工过程中，因自身原因造成人员伤亡等事故，乙方自行承担全部责任。

2.因乙方原因造成工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金XX元。

3.因甲方原因造成工期延误，乙方不收取逾期部分的工程款。

4.乙方在施工过程中，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方负责返工，返工费用由乙方承担。

6.因甲方原因导致工程质量不合格的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由甲方承担。

7.甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，并保留追究甲方违约责任的权利。

8.因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。

合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程竣工验收合格后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附加条款：

1.乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，确保施工安全。

2.乙方应妥善保管甲方提供的施工材料和设备，如因乙方原因造成损失的，应照价赔偿。

3.乙方在施工过程中，应积极配合甲方的检查和验收工作，确保施工质量符合要求。

4.甲方应按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因造成付款延误的，乙方有权停工并保留追究甲方违约责任的权利。

5.本合同未尽事宜，可由双方协商一致后签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（业主）：______________

乙方（承包商）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：______________

2.工程地点：______________

3.承包范围：______________

4.承包方式：清包工，即乙方负责施工劳务，甲方负责施工材料。

二、合同工期

1.开工日期：______________

2.竣工日期：______________

3.合同工期：______________天。

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家及行业规定的合格标准。

2.乙方应严格按照施工图纸、说明文件和有关技术要求组织施工。

3.在施工过程中，如发现设计有误或存在安全隐患，乙方应及时向甲方提出变更或整改意见。

4.甲方应协助乙方做好质量监督和验收工作，确保工程质量符合要求。

四、合同价款与支付方式

1.合同总价款：人民币______________元（大写：______________）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，按时向乙方支付合同价款。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______________%；

（2）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______________%；

（3）剩余合同总价款的______________%作为质保金，自工程竣工之日起计算，满一年后支付。

3.甲方如不按合同约定支付合同价款，乙方有权停止施工并追究甲方的违约责任。

4.乙方开户银行账户信息：_________