配电室绝缘胶垫铺设合同8篇.docxVIP

配电室绝缘胶垫铺设合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就配电室绝缘胶垫铺设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：配电室绝缘胶垫铺设工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：对配电室地面进行绝缘胶垫铺设，包括绝缘胶垫的采购、运输、铺设等。

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：自开工之日起算，至竣工之日止。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币_________元（大写：_________元整）。该价款已包含工程所需的绝缘胶垫材料费、运输费、铺设费等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的50%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余50%的款项。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应确保所铺设的绝缘胶垫质量合格，符合相关行业标准。

2.验收标准：工程竣工后，甲方将组织人员进行验收。验收标准包括绝缘胶垫的铺设位置、铺设质量、外观等。具体验收标准由甲方根据实际情况制定。

五、施工安全与环境保护

1.乙方应确保在施工过程中遵守相关的安全操作规程，确保施工人员的安全。

2.乙方应采取措施防止施工过程中的噪音、粉尘等对周围环境造成污染。

六、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方违约程度由双方协商确定。

2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条件：如发生下列情况之一，本合同将终止：

（1）因不可抗力导致工程无法继续进行；

（2）甲方或乙方违约，且双方协商无法达成解决方案；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，乙方未按照合同约定完成后续工作。

八、其他未尽事宜及补充条款

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。补充条款与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方在签订合同后需向甲方提供公司资质证明及相关经验业绩证明。

4.甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，乙方需积极配合。如发现乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改。

5.乙方需确保所购绝缘胶垫材料符合相关行业标准，并提供相应的质量保证书或检测报告。如因材料质量问题导致工程出现安全隐患或质量问题，乙方需承担相应的责任。

6.乙方在施工过程中需遵守甲方的现场管理规定，确保施工现场的整洁与有序。施工完毕后，乙方需将施工现场清理干净，确保环境整洁。

7.如因乙方原因导致工程逾期竣工，乙方需承担相应的违约责任。同时，甲方有权要求乙方赔偿因逾期竣工给甲方带来的额外损失。

8.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决结果对双方均具有法律效力。

篇2

甲方（铺设方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供配电室绝缘胶垫铺设工程服务达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：配电室绝缘胶垫铺设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：甲方负责为乙方配电室铺设绝缘胶垫，包括材料采购、运输、铺设、检测等。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。如有特殊情况，双方可协商顺延工期。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币____元整（￥____元）。

2.支付方式：合同签订后，乙方支付甲方工程款项的____%作为预付款；工程竣工并经检测合格后，乙方支付剩余款项