2024建设工程施工合同吉林.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程施工合同吉林

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包方

1.2承包方

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付进度

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3工期提前

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

第七条施工许可与合规

7.1施工许可

7.2施工合规

7.3安全生产

第八条变更与调整

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3变更费用

第九条违约责任

9.1发包方违约

9.2承包方违约

9.3违约赔偿

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3诉讼或仲裁地点

第十一条保险

11.1保险责任

11.2保险购买

11.3保险理赔

第十二条合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后的责任处理

第十三条一般规定

13.1合同的生效

13.2合同的修改

13.3合同的解除

13.4合同的解释

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签字盖章

14.4附件清单

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包方

1.1.1发包方名称：X公司

1.1.2发包方地址：X省X市X区X路X号

1.1.3发包方法定代表人：X

1.2承包方

1.2.1承包方名称：X建筑工程有限公司

1.2.2承包方地址：X省X市X区X路X号

1.2.3承包方法定代表人：X

第二条工程概况

2.1工程名称：吉林X建设工程

2.2工程地点：X省X市X区X路X号

2.3工程规模：X平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币X万元整）

3.2价格调整：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3支付方式：银行转账

3.4支付进度：按工程进度分阶段支付

第四条合同工期

4.1工期要求：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为X日历天

4.2工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期

4.3

工期提前：如承包方提前完成工程，发包方应按合同约定支付提前完成奖励

第五条工程质量

5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求

5.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量

5.3质量验收：工程完工后，由发包方组织验收，承包方应按验收要求提供相关资料和配合验收工作

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包方负责采购工程所需材料，并保证材料质量

6.2设备供应：承包方负责采购工程所需设备，并保证设备质量

6.3材料质量：承包方应提供材料合格证明，如发包方对材料有疑义，有权要求复验

第八条变更与调整

8.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可对合同内容进行变更

8.2变更程序：变更事项应书面协议，并由双方盖章确认

8.3变更费用：变更导致的费用增减，双方按约定调整合同价格

第九条违约责任

9.1发包方违约：发包方未按约定支付价款、提前解除合同等，应承担违约责任

9.2承包方违约：承包方未按约定完成工程、质量不符合标准等，应承担违约责任

9.3违约赔偿：违约方应承担对方因此遭受的损失赔偿责任

第十条争议解决

10.1.1提交X仲裁委员会仲裁；

10.1.2向X人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为X仲裁委员会；如选择诉讼，法院为X人民法院

10.3诉讼或仲裁地点：X省X市

第十一条保险

11.1保险责任：承包方应对工程期间发生的意外伤害、财产损失等依法购买保险，并将保险单复印件提交给发包方备案

11.2保险购买：承包方应购买建筑工程一切险、第三方责任险等必要的保险

11.3保险理赔：保险事故发生后，承包方应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供必要的证明材料，发包方应给予协助

第十二条合同解除

12.1解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可解除合同

12.2解除程序：解除事项应书面协议，并由双方盖章确认