市政劳务分包合同范本10篇.docxVIP

市政劳务分包合同范本10篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事宜，双方协商达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况与承包内容

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包内容：_________

二、承包方式

1.本工程采用劳务分包方式，由乙方提供劳务，甲方提供材料。具体分工如下：

（1）甲方负责提供施工所需的所有材料，并确保按时、按质、按量供应。

（2）乙方负责提供施工所需的劳务人员，并负责组织、协调和管理这些劳务人员的工作。

2.乙方必须按照甲方的要求，按时、按质、按量完成施工任务。具体施工任务由甲方根据工程实际情况安排。

三、合同工期

1.本合同的工期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。如遇特殊情况需调整工期，乙方应提前与甲方协商，并取得甲方的同意。

四、质量验收与保修

1.乙方必须确保施工质量符合甲方要求及相关标准。具体验收标准由甲方根据工程实际情况制定。

2.乙方在施工中应接受甲方的质量检查与监督，并对提出的问题进行及时整改。

3.工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限及具体内容由甲方根据工程实际情况确定。

五、价款支付与结算方式

1.乙方完成施工任务后，应提交结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到结算报告及资料后及时进行审核。审核通过后，甲方应支付相应的劳务费用。具体支付时间由甲方根据资金情况确定。

2.乙方在施工中应严格遵守甲方的财务管理规定，确保劳务费用的合理使用和支付。如遇特殊情况需调整支付计划，乙方应提前与甲方协商，并取得甲方的同意。

六、违约责任与赔偿损失

1.乙方在施工过程中如存在质量问题或未能按时完成施工任务的情况，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失和信誉损失。

2.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和权益，如因乙方的过失或故意行为导致甲方财产或权益受到损害，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决与适用法律

1.本合同的争议解决方式如下：首先通过双方协商和解；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。诉讼结果出来后，双方应自觉履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

2.本合同适用的法律为中华人民共和国相关法律法规和规章。如因本合同引起的争议涉及其他国家和地区的法律、法规或规章，双方应协商解决，并遵守相关国家和地区的法律法规和规章的规定。

篇2

甲方：XXXXXX有限公司

乙方：XXXXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方劳务分包给乙方相关工程事宜达成一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：XXXXXX工程

1.2工程地点：XXXXXX

1.3承包范围：XXXXXX

1.4承包方式：劳务分包

第二条合同工期

2.1开工日期：XXXX年XX月XX日

2.2竣工日期：XXXX年XX月XX日

2.3合同工期：XX天

第三条甲方权利和义务

3.1甲方指定本工程的现场负责人为XXXX，身份证号码为XXXX，联系电话为XXXX。现场负责人代表甲方在现场行使职权，履行义务。

3.2甲方应确保提供给乙方的施工图纸及有关技术资料齐全、准确。

3.3甲方应协助乙方做好现场的协调工作，确保乙方施工顺利进行。

3.4甲方负责提供施工所用的水、电资源及生活住房。

3.5甲方负责办理结算及结算款支付事宜。

3.6甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全生产和现场管理进行检查和监督，并提出整改意见。若乙方拒不执行，甲方有权给予罚款处理，罚款金额从当期结算款中扣除。若情况严重者，甲方有权单方解除合同，并不承担任何违约责任。

3.7甲方应按时支付乙方劳务工资，若甲方无正当理由逾期支付，则按合同总价款的XX‰向乙方支付违约金。

3.8甲方应严格履行合同约定，若甲方违约，则按合同总价款的XX‰向乙方支付违约金。

第四条乙