地胶施工合同5篇.docxVIP

地胶施工合同5篇

篇1

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（施工方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供地胶施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：地胶施工工程

2.工程地点：XXXXXX

3.施工内容：地胶铺设、切割、打磨及配套施工

4.施工面积：XXXXXX平方米

二、施工期限

1.施工期限：自本合同签订之日起计算，共计XX天。

2.延期施工：如遇特殊情况需延期施工，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期时间。

三、施工材料及设备

1.施工材料：乙方应提供符合国家标准的地胶材料，并提供相应的检测报告。

2.施工设备：乙方应提供必要的施工设备，如切割机、打磨机等，并确保设备的性能和安全性。

四、施工标准及要求

1.施工标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。

2.施工要求：乙方应确保施工现场整洁有序，施工过程中不得对其他区域造成污染或损坏。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），其中包含材料费、人工费、设备费等。

2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付合同款项：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；

（2）乙方完成地胶铺设后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款；

（3）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的剩余款项。

六、验收及保修

1.验收标准：乙方施工完成后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后XX天内组织验收，验收标准按照国家相关标准和甲方要求进行。

2.保修条款：乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如出现施工质量问题，乙方应及时进行维修。保修期从验收合格之日起计算。

七、违约责任及纠纷解决

1.违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.纠纷解决：如双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致乙方不能按时履行本合同义务，乙方应及时通知甲方，并尽量减少损失。

2.保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业机密、技术秘密等应予以保密，不得泄露给第三方。

3.合同生效及变更：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效后双方不得擅自修改或终止合同。如需变更合同内容，应协商一致并签订书面协议。

九、争议解决条款补充

1.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。

2.管辖法院：双方同意以甲方所在地有管辖权的人民法院为第一审管辖法院。

3.仲裁条款：双方明确放弃任何形式的仲裁程序，同意通过诉讼程序解决可能出现的争议。

4.法律援助：在争议解决过程中，双方均应积极配合，努力寻求双方都能接受的解决方案，以减少进一步的法律程序带来的不必要的费用和损失。

5.补充协议：对于任何未在本合同中明确提及的事项，双方同意在友好协商的基础上签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

6.争议解决条款的独立性：本合同的争议解决条款是独立的，不受本合同其他条款的影响。即使本合同的其他条款因某种原因被认定为无效或不可执行，争议解决条款仍然有效且可执行。

7.争议解决条款的修改和终止：本合同的争议解决条款不得修改或终止。任何试图修改或终止本争议解决条款的行为都将被视为无效。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行地胶施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起_________天内完成。

2.如有特殊情况，双方可协商调整施工期限。

三、工程质量与验收

1.乙方必须按照合同约定的施工标准和要求，确保施工质量。

2.施工完成后，甲方将组织专业人员进行验收，验收标准