二零二四年度风力发电场施工合同副本doc.docxVIP

二零二四年度风力发电场施工合同副本doc

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方

1.2合同乙方

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.项目工期

3.1工期计划

3.2工期延误责任

4.合同价款

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款时间

4.4付款条件

5.工程质量标准

5.1质量要求

5.2质量检验

5.3质量纠纷处理

6.工程进度

6.1进度计划

6.2进度延误责任

7.工程变更

7.1变更范围

7.2变更程序

7.3变更价格

8.安全生产

8.1安全责任

8.2安全措施

8.3事故处理

9.环保要求

9.1环保责任

9.2环保措施

9.3环保纠纷处理

10.保险

10.1保险种类

10.2保险责任

10.3保险费用

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3解除或终止程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同存续期间的权利义务

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方

（1）名称：风力发电有限公司

（2）地址：省市区路号

（3）法定代表人：

（4）联系电话：138xxxx5678

1.2合同乙方

（1）名称：建筑安装工程有限责任公司

（2）地址：省市区路号

（3）法定代表人：

（4）联系电话：139xxxx5678

2.项目概况

2.1项目名称：风力发电场建设工程

2.2项目地点：省市县乡村

2.3项目规模：装机容量兆瓦

2.4项目内容：风力发电机组的安装、调试、运行维护等

3.项目工期

3.1工期计划：合同签订后个月内完成

3.2工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金

4.合同价款

4.1合同总价：人民币万元整

4.2付款方式：分阶段付款，具体如下：

（1）合同签订后天内，支付合同总价的%

（2）工程完工并验收合格后天内，支付合同总价的%

（3）工程保修期满后天内，支付合同总价的%

4.3付款时间：按付款方式规定的具体时间

4.4付款条件：乙方提交符合合同要求的发票、验收报告等相关手续

5.工程质量标准

5.1质量要求：按照国家相关标准、行业规范和合同约定执行

5.2质量检验：由甲方或委托的第三方进行质量检验，检验不合格部分由乙方负责返工、修复

5.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成，可提交仲裁机构或人民法院解决

6.工程进度

6.1进度计划：按工程实际情况制定，经双方确认后执行

6.2进度延误责任：如因乙方原因导致进度延误，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金

7.工程变更

7.1变更范围：在合同执行过程中，如需对工程范围、内容、规模等进行调整，应经双方协商一致

7.2变更程序：变更内容经双方确认后，以书面形式签署变更协议，作为合同附件

7.3变更价格：变更价格按市场行情或双方协商确定

8.安全生产

8.1安全责任

（1）甲方负责整个项目的安全生产管理，确保施工现场安全。

（2）乙方负责施工过程中的安全操作，确保施工人员安全。

8.2安全措施

（1）乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。

（2）乙方应配备必要的安全防护设施，对施工现场进行安全防护。

8.3事故处理

（1）发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大。

（2）乙方应在事故发生后小时内向甲方报告，并积极配合事故调查。

9.环保要求

9.1环保责任

（1）乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。

（2）乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

9.2环保措施

（1）乙方应设置环境保护设施，对施工废水、废气、固体废弃物进行处理。

（2）乙方应定期进行环境监测，确保排放达标。

9.3环保纠纷处理

（1）如因乙方施工造成环境污染，甲方有权要求乙方进行整改。

（2）如发生环保纠纷，双方应协商解决；协商不成，可提交环保部门或人民法院解决。

10.保险

10.1保险种类

（1）建筑工程一切险

（2）意外伤害险

10.2保险责任

（1）保险责任范围按保险合同约定执行。

（2）保险费用由乙方承担。

10.3保险费用

（1）保险费用按保险合同约定支付。

（2）保险合同应由乙方在合同签订后天内办理。

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

（1）因不可抗力导致合同无法履行。

（2）一方严重