【建设工程施工合同】贷资施工合同7篇.docxVIP

【建设工程施工合同】贷资施工合同7篇

篇1

贷资施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方投资的[具体工程项目名称]项目的施工事宜，经友好协商，达成如下贷资施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程项目名称]项目。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程规模：[详细描述工程规模]。

4.工程承包方式：贷资施工方式。即乙方不仅承担施工任务，还负责部分工程资金的垫资。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。若因甲方原因造成停工超过XX日，工期顺延。若因乙方原因造成工期延误，应承担违约责任。

三、质量与检验标准

工程质量标准执行国家相关标准，检验标准按照合同条款约定及国家相关规定执行。工程质量应达到合格标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款：[大写小写金额]。该价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费及其他相关费用等。

篇2

贷资施工合同

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：__________。

4.工程规模：__________。

二、合同价款及支付方式

1.本工程合同采用贷资施工方式，合同总价为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。

2.支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项，具体支付时间和金额按照工程进度节点进行约定。乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。

三、工期及质量保证

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故延误。如遇特殊情况需延长工期，应提前向甲方提交书面申请，并征得甲方同意。

2.乙方应保证施工质量，严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程安全、质量达标。

四、材料设备供应

1.工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购和供应。乙方应确保材料设备的质量符合相关标准和规定。

2.甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换或处理。

五、贷资条款

1.甲方为支持乙方施工，同意向乙方提供贷款支持。贷款的具体金额、利率、还款方式等详见附件《贷款协议》。

2.乙方应按时还款，确保贷款资金的安全性和合规性。如乙方未能按时还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。

六、保修条款

1.工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限、保修范围和保修责任等详见本合同附件《保修协议》。

2.在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任

1.甲乙双方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

2.如因乙方原因导致工程延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

八、其他条款

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4.本合同的解释和争议解决，均适用中华人民共和国法律。如发生纠纷，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（发包方）：__________（盖章）

乙方（承包方）：__________（盖章）

签订日期：__________年__________月__________日

附件：

1.《贷款协议》

2.《保修协议》

（注：以上合同仅为示范文本，实际合同应根据具体情况进行调整和完善。）

篇3

合同编号：【编号】

贷资施工合同

甲方（发包方）：【甲方名称】

地址：【地址】

法定代表人：【法定代表人姓名】

电话：【联系电话】

乙方（承包方）：【乙方名称】

地址：【地址】