关于多人承包合同样板6篇.docxVIP

关于多人承包合同样板6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、承包方式

1.本工程采用多人联合承包方式，乙方为承包人之一。

2.承包人需自行承担完成承包任务所需的全部费用，包括但不限于人员工资、材料费、机械使用费等。

3.承包人需自行承担完成承包任务所需的风险，包括但不限于人员伤害、财产损失等。

三、合同工期

1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.承包人需按照甲方要求的进度完成承包任务，确保工程按时完成。

四、质量标准

1.本工程质量标准为优良。

2.承包人需确保施工质量符合甲方要求，如因施工质量问题导致的损失，承包人需承担相应的赔偿责任。

五、安全施工

1.承包人需严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备的安全。

2.如因承包人违反安全施工规定导致的损失，承包人需承担相应的赔偿责任。

六、合同价款与支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整。

2.承包人需自行承担完成承包任务所需的全部费用，甲方不向承包人支付任何款项。

七、违约责任

1.如因承包人原因未能按时完成承包任务，承包人需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如因甲方原因未能按时支付合同价款，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。

八、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同自承包任务完成并经验收合格之日起终止。

十、其他约定事项

1.甲乙双方在签订本合同时，已充分理解并认可本合同的所有条款和条件。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）法定代表人或授权代表：（签字）联系电话：联系电话：日期：日期：

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

鉴于甲方需要完成某项建设任务，经过公开招标，乙方获得了承包权。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就有关事宜达成如下协议：

一、承包事项

1.承包事项：_________

2.承包范围：_________

3.承包方式：_________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

三、工期及进度要求

1.工期要求：_________

2.进度要求：_________

四、质量标准及验收方式

1.质量标准：_________

2.验收方式：_________

五、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权对乙方的承包工作进行监督、检查和指导，确保承包工作按照合同要求进行。

（2）甲方应按时向乙方支付合同价款，并提供必要的支持和协助。

（3）甲方应确保承包工作的合法性和可行性，并承担因违反法律法规而产生的责任。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权获得合同价款，并应按照合同要求完成承包工作。

（2）乙方应确保承包工作的质量和进度符合合同要求，并承担因违反合同而产生的责任。

（3）乙方应接受甲方的监督和检查，并积极配合甲方的工作。

六、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：_________

2.赔偿标准：_________

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：_________

2.管辖法院：_________

八、合同生效时间及有效期

1.合同生效时间：_________

2.合同有效期：_________

九、其他约定事项