建设工程施工任务承包合同9篇.docxVIP

建设工程施工任务承包合同9篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工任务达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

二、承包方式

乙方采用XXXX方式承包该工程。

三、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

四、质量标准

乙方必须严格按照施工图纸、设计说明及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。工程质量必须达到合格标准。

五、甲方责任

1.甲方负责办理工程建设的相关手续，提供工程建设所需的资料。

2.甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系，确保乙方能够顺利进场施工。

3.甲方负责解决工程建设过程中的相关问题，确保工程建设顺利进行。

4.甲方负责按照合同约定支付乙方的工程款项。

六、乙方责任

1.乙方必须按照合同约定组织施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方必须严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的安全。

3.乙方必须按照合同约定完成施工任务，确保工程按时竣工。

4.乙方必须积极配合甲方的管理工作，确保工程建设顺利进行。

七、材料设备供应

1.本工程所需材料设备由乙方自行采购，但必须经过甲方验收合格后方可进场使用。

2.乙方采购的材料设备必须与施工图纸和设计说明一致，且质量合格。

3.乙方应确保材料设备的供应及时，不影响工程进度。

八、质量保修

1.乙方应提供工程竣工后一定期限的质量保修服务，具体保修期限根据工程实际情况确定。

2.在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责维修，并承担相关费用。

3.甲方应在使用工程中发现质量问题时及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进场维修。

九、合同价款与支付

1.本工程合同价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。具体支付方式根据工程实际情况确定。

2.甲方应按合同约定支付乙方的工程款项，确保资金供应稳定。乙方应提供相应发票作为收款证明。

3.如因甲方原因导致工程进度款或结算款不能按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

十、违约责任

1.甲方若未能按时支付工程款项或提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方若未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.在施工过程中，如因乙方原因导致安全事故或质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

4.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决方案，并共同承担相应风险。但如因一方原因导致上述情况发生，该方应承担相应责任。

5.任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体责任和赔偿金额应根据违约程度及双方协商确定。

6.在履行合同过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议或纠纷。同时，双方应积极协助人民法院或仲裁机构进行调解或裁决工作。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。

篇2

合同编号：XXXX

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程规模：XXXX

二、承包范围及方式

1.承包范围：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成本合同约定的施工任务。具体包括基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等全部工程内容。

2.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责提供施工所需的全部材料和设备，并承担施工过程中的全部费用。

三、工期及进度

1.工期要求：乙方应