工程装修合同模板7篇.docxVIP

工程装修合同模板7篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的工程装修事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程地点：_________________________

工程名称：_________________________

承包范围和内容：_________________________（具体详见施工图及报价单）。

承包方式：乙方包工、包料。

二、工程期限

本工程自____年___月___日开工，至____年___月___日竣工，共____天。如遇下列情况，工期相应顺延：节假日、停电、停水等人力不可抗拒的因素。甲方未按照合同约定支付预付款或工程进度款而影响进度的。甲方责任导致工期延误的其他情况。工期顺延需经甲方确认并书面盖章生效。非上述原因，工程不能按时竣工的，责任由乙方承担。每延误一天，乙方需赔偿甲方违约金人民币______元整（大写金额：__________）。但由于甲方原因而导致延误的工期超过两个月以上的，如甲方解除合同的则工程款项按实际情况支付或协商解决，并且由乙方无条件进行撤场等工作事宜。如合同继续履行的则开工日期应以书面形式的工期顺延签证单确定新的工期表后顺延计算，其它合同条款均按新顺延日期相应时间做同等时间的变更和调整及履行本合同义务和相关责任等事宜。甲方未按合同约定时间支付工程进度款及未及时通知乙方而造成的工程延期及窝工等现象及经济损失等一切责任和后果均由甲方承担并应支付合同总金额每日万分之五的违约金。同时乙方保留对损失部分工程款的经济索赔权利等义务。

三、工程造价及付款方式

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：____________________。

2.工程规模及承包范围：装修面积约为______平方米，具体包含但不限于室内装修设计、施工及材料采购等。

二、工程期限

开工日期：XXXX年XX月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。若因甲方原因耽误工期，则工期顺延。若乙方不能按期完工，应向甲方支付违约金。

三、工程造价及付款方式

工程造价暂定为人民币______元整（大写：______元）。实际造价以双方最终结算为准。付款方式如下：合同签订后，甲方支付乙方部分工程款作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。具体支付比例及时间按照双方约定执行。

四、工程质量及验收标准

本工程质量应符合国家及地方的相关标准和规范。乙方在施工中必须严格遵守相关施工规范和安全标准，采取严格的安全防护措施。验收标准依据国家现行相关规定和标准执行。若因乙方原因造成质量问题，乙方需负责整改并承担相应费用。若因甲方提供的材料质量问题导致的工程问题，甲方应承担相应责任。

五、工程变更及调整

在施工过程中，若甲方需要对原设计方案进行修改或调整，应书面通知乙方，并支付相应的设计变更费用。乙方在收到通知后应按甲方要求进行修改或调整。若因设计变更导致工程量增加或减少，双方应另行协商调整工程造价。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。若逾期付款超过约定时间一个月，乙方有权解除合同并要求甲方支付全部工程款及违约金。

2.若乙方在施工过程中擅自停工或擅自更改设计方案，应向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。若工程质量不符合合同约定，乙方应负责整改并承担相应费用。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付延误工期违约金。若工期延误超过合同约定的竣工日期一个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

七、其他事项约定：____________________。（双方可以根据实际情况添加其他约定条款）八、争议解决方式双方发生争议时，应协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格并结清款项后终止十、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份本合同的附件和补充协议均为本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力附件包括：装修设计图、预算清单等双方