私人住宅建筑工程承包协议书范本2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

私人住宅建筑工程承包协议书范本2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程内容与范围

3.1工程主要结构

3.2工程主要设施

3.3工程主要材料

4.工程工期

4.1工程总工期

4.2各分部工程工期

4.3工期延误责任

5.工程质量要求

5.1工程质量标准

5.2质量检验与验收

5.3质量纠纷处理

6.工程造价与付款方式

6.1工程造价组成

6.2付款方式及时间

6.3付款条件及违约责任

7.工程进度款支付

7.1进度款支付比例

7.2进度款支付条件

7.3进度款支付时间

8.材料设备供应

8.1材料设备采购

8.2材料设备验收

8.3材料设备保管

9.施工现场管理

9.1施工现场布置

9.2施工现场安全

9.3施工现场环境保护

10.工程变更与索赔

10.1工程变更范围

10.2工程变更程序

10.3索赔处理

11.工程验收

11.1验收条件

11.2验收程序

11.3验收标准

12.保修责任

12.1保修期限

12.2保修内容

12.3保修责任

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

13.3违约赔偿

14.合同解除与终止

14.1合同解除条件

14.2合同终止条件

14.3合同解除与终止程序

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：________

1.1.2承包方法定代表人：________

1.1.3承包方住所：________

1.1.4承包方联系电话：________

1.1.5承包方开户银行及账号：________

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：________

1.2.2业主方法定代表人：________

1.2.3业主方住所：________

1.2.4业主方联系电话：________

1.2.5业主方开户银行及账号：________

第二条工程概况

2.1工程名称：________

2.2工程地点：________

2.3工程规模：________（平方米）

2.4工程类型：________

第三条工程内容与范围

3.1工程主要结构：________

3.2工程主要设施：________

3.3工程主要材料：________

第四条工程工期

4.1工程总工期：________（天）

4.2各分部工程工期：

4.2.1土建工程：________（天）

4.2.2装饰装修工程：________（天）

4.2.3安装工程：________（天）

4.3工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付________元违约金。

第五条工程质量要求

5.1工程质量标准：按照国家相关质量标准执行

5.2质量检验与验收：

5.2.1施工过程中，承包方应按照合同约定进行自检

5.2.2业主方有权对工程进行验收，验收合格后方可进行下一道工序

5.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条工程造价与付款方式

6.1工程造价组成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

6.2付款方式及时间：

6.2.1预付款：合同签订后________日内，业主方向承包方支付合同总价款的________%

6.2.2进度款：按工程进度支付，每完成________%工程量，业主方支付相应款项

6.2.3结算款：工程验收合格后________日内，业主方支付剩余款项

6.3付款条件及违约责任：如业主方未按约定时间付款，每延误一日，业主方应向承包方支付________元违约金。

第七条工程进度款支付

7.1进度款支付比例：按工程进度支付，每完成________%工程量，业主方支付相应款项

7.2进度款支付条件：承包方提交完整、真实的工程进度报告及相关证明材料

7.3进度款支付时间：自承包方提交完整、真实的工程进度报告及相关证明材料之日起________日内

第八条材料设备供应

8.1材料设备采购

8.1.1承包方负责采购工程所需材料设备

8.1.2采购材料设备应满足设计要求和国家标准

8.1.3材料设备采购合同应经业