二零二四年度碧桂园新型建材采购施工合同样本下载.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度碧桂园新型建材采购施工合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.采购物资及施工范围

2.1物资种类及规格

2.2施工范围及内容

3.采购数量及价格

3.1采购数量

3.2价格及付款方式

4.交货及验收

4.1交货时间及地点

4.2验收标准及流程

5.施工进度及工期

5.1施工进度安排

5.2工期及延期处理

6.质量保证及售后服务

6.1质量保证

6.2售后服务

7.保密条款

7.1保密内容

7.2保密期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任及赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.合同附件

11.1附件一：采购清单

11.2附件二：施工方案

12.合同签署及修改

12.1签署时间及地点

12.2合同修改程序

13.其他约定事项

13.1合同履行过程中的其他约定

13.2合同履行过程中的变更及补充

14.合同解除及终止

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

甲方名称：广东省碧桂园控股有限公司

甲方地址：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号

甲方联系人：

甲方联系电话1.2乙方基本信息

乙方名称：新型建材有限公司

乙方地址：广东省广州市天河区路号

乙方联系人：

乙方联系电话2.采购物资及施工范围

2.1物资种类及规格

乙方需提供的物资包括但不限于：钢材、水泥、沙石、砖块等，具体种类及规格详见附件一《采购清单》。

2.2施工范围及内容

施工范围包括但不限于：建筑物主体结构施工、装修施工、景观绿化施工等，具体内容详见附件二《施工方案》。

3.采购数量及价格

3.1采购数量

甲方需采购的物资数量详见附件一《采购清单》。

3.2价格及付款方式

物资价格按照市场行情及双方协商确定，具体价格详见附件一《采购清单》。付款方式为分期付款，首付款为合同总额的30%，余款在工程验收合格后支付。

4.交货及验收

4.1交货时间及地点

乙方应在合同约定的交货时间内，将物资送达甲方指定地点，具体时间及地点详见附件一《采购清单》。

4.2验收标准及流程

物资验收标准按照国家相关标准和行业规范执行，验收流程详见附件一《采购清单》。

5.施工进度及工期

5.1施工进度安排

施工进度安排详见附件二《施工方案》。

5.2工期及延期处理

施工工期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。

6.质量保证及售后服务

6.1质量保证

乙方应保证提供的物资及施工质量符合国家相关标准和行业规范，如有质量问题，乙方应负责无偿更换或修复。

6.2售后服务

乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于：现场技术支持、质量跟踪、故障排除等。

7.保密条款

7.1保密内容

本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密内容。

7.2保密期限

保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。

8.违约责任

8.1违约情形

（1）乙方未按合同约定时间交货或施工，导致甲方遭受损失的；

（2）乙方提供的物资质量不符合合同约定，造成甲方损失的；

（3）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的；

（4）甲方未按合同约定支付款项的；

（5）因甲方原因导致工程延期或停工的。

8.2违约责任及赔偿

（1）乙方未按合同约定时间交货或施工，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金；

（2）乙方提供的物资质量不符合合同约定，应承担由此产生的全部损失，包括但不限于修复、更换、赔偿等；

（3）乙方泄露甲方商业秘密，应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因泄露所造成的全部损失；

（4）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任；

（5）因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担由此产生的全部损失。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同终止条件

（1）合同约定的工期届满，且工