海南公路工程施工分包合同（示范文本）10篇.docx

海南公路工程施工分包合同（示范文本）10篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

甲方（发包人）：[甲方公司名称]

乙方（承包人）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工分包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程要求：[工程要求]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX日历天

三、工程质量标准与要求

1.工程质量标准：优质工程

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.乙方应按工程进度施工，确保施工质量。甲方代表有权要求乙方停工或返修，由此造成的损失由乙方承担。

4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应加倍赔偿。

5.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自变更设计，如有设计更改或材料代用，应征得甲方同意。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：本工程采用固定总价合同，总价为人民币XX元（大写：XX元）。该价款已包括工程所需材料、设备、人工等所有费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

五、材料设备供应与保管

1.材料设备供应：本工程所需材料、设备由乙方自行采购并运输至施工现场。甲方有权对材料设备进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。

2.材料设备保管：乙方应妥善保管施工现场的材料、设备，确保安全、有效使用。如因乙方原因造成材料、设备丢失或损坏，乙方应赔偿因此造成的损失。

六、施工安全与环境保护

1.施工安全：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

2.环境保护：乙方应采取有效措施保护施工现场环境，减少噪音、粉尘和废弃物排放。如因乙方原因造成环境污染，乙方应赔偿因此造成的损失。

七、违约责任与赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的损失。

2.赔偿损失：如因乙方原因造成工程质量不符合要求或工期延误，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。包括但不仅限于重新施工的费用、工期延误的损失等。

八、争议解决与仲裁管辖

1.争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁管辖：双方同意将争议提交仲裁解决的，应由双方共同选定一个仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力。

九、合同生效与终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。

2.合同终止：如一方违反本合同约定或无法继续履行合同义务，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方应赔偿因此给对方造成的损失。

十、其他约定事项

1.保密义务：双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同履行困难或无法履行，双方应协商解决方案。如协商不成，任何一方可提出解除合同。

3.合同修改与补充：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致并签订书面协议。协议内容与本合同具有同等法律效力。

4.争议解决费用：如发生争议并需通过仲裁或诉讼解决时，相关费用由违约方承担。仲裁或诉讼费用按实际发生计算并支付。仲裁裁决或判决作出后费用由败诉方承担。诉讼费用包括但不限于律师费、鉴定费、评估费、拍卖费等一切合理费用。仲裁裁决或判决作出后费用由败诉方承担。诉讼费用按实际发生计算并支付。（此条款为律师根据委托人的要求增加的）本条款的表述并不构成对任何争议解决方式的限制或改变本合同的争议解决方式。若有任何争议应根据本合同的争议解决条款进行解决。本条款不影响任何根据本合同的争议解决条款所享有的权利。（此条款为律师根据委托人的要求增加的）如发生争议时双方协商不成且协商不成时任何一方可向

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX