垫资施工合同范本8篇.docx

垫资施工合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，位置：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方垫资施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX。

二、垫资施工条款

1.乙方同意在甲方资金暂时短缺的情况下，为甲方垫资施工。垫资额度为工程造价的XX%，即人民币XX元。

2.垫资施工期间，乙方有权要求甲方提供必要的支持和保障，以确保施工顺利进行。甲方应积极配合，提供必要的材料和设备支持。

3.垫资施工期间，乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量和进度。甲方有权对乙方的施工进行监督和管理，但不得干涉乙方的正常施工活动。

4.垫资施工结束后，甲方应及时组织验收，并按照合同约定支付乙方的垫资款项。乙方应积极配合甲方的验收工作，确保验收顺利进行。

三、违约责任

1.甲方如违反合同约定，未按时支付乙方的垫资款项或未提供必要支持和保障，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿因此造成的损失。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿因此造成的损失。

四、争议解决

1.如甲乙双方因垫资施工合同发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查和审理工作，如实提供有关证据和材料。法院作出的判决结果对甲乙双方均具有法律效力。

五、其他条款

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应共同遵守合同约定，确保垫资施工任务顺利完成。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。合同内容如有修改或补充，应以书面形式进行约定。

3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.其他未尽事宜，由甲乙双方协商确定并补充协议约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：XXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

承包方（乙方）：XXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条垫资条款

1.乙方在签订合同后，需先垫付XX%的工程款，计人民币XX元。其中XX%为材料款和设备款，XX%为人工费用。甲方需将合同原件及预付款保函（担保公司出具）交给乙方，乙方方可支付款项。

2.乙方垫付的资金在XXXX年XX月XX日左右（开工后XX个月）返还给乙方。若甲方不能按时返还，则每逾期一天，需向乙方支付所垫付资金的XX%作为滞纳金。

3.在垫付资金期间，乙方有权对资金的使用情况进行监督，甲方需全力配合。若因甲方原因导致资金被挪用或侵占，则甲方需承担相应的法律责任。

4.乙方垫付的资金需专款专用，不得挪作他用。若因乙方原因导致资金被挪用或侵占，则乙方需承担相应的法律责任。

第三条工程期限

1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始计算。乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，并确保按时完成施工任务。

2.若因甲方原因导致工程不能按时开工或中途停工，则甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.若因乙方原因导致工程不能按时完成，则乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第四条工程质量

1.乙方需按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。甲方有权对施工质量进行监督，并提出合理的建议和意见。

2.若因乙方原因导致工程质量不合格，则乙方需承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.