铁路建设工程施工合同示例9篇.docxVIP

铁路建设工程施工合同示例9篇

篇1

甲方（发包人）：中国铁路建设集团有限公司

乙方（承包人）：中国中铁建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的铁路建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中国高速铁路网建设项目

2.工程地点：全国各地

3.工程内容：高速铁路建设，包括路基、桥梁、隧道等

4.工程规模：总长度约5000公里

二、合同工期

1.开工日期：2025年6月1日

2.竣工日期：2028年6月1日

3.合同总工期：5年

三、合同价款

1.工程总价：人民币1000亿元

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：按工程进度分期支付

四、技术标准和质量要求

1.技术标准：符合《高速铁路设计规范》等相关标准

2.质量要求：达到国家质量验收标准，确保工程安全、稳定、可靠

五、施工与设计要求

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸进行设计施工，确保工程质量和进度。如遇到设计问题，应及时与甲方沟通，共同解决问题。

2.乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任。

3.乙方应确保施工场地的环境卫生，及时清理施工垃圾，做到文明施工。施工结束后，应及时恢复场地原状。

4.甲方有权对施工现场进行抽查和检查，如发现工程质量问题或安全隐患，有权要求乙方停工整改。乙方应积极配合，确保工程质量和安全。

六、违约责任及赔偿

1.乙方如未能按照合同约定的工期完成施工任务，应承担违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的违约金，并有权解除合同。

2.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，应承担全部责任。甲方有权要求乙方承担相应的赔偿金。

3.甲方如未能按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任。乙方有权要求甲方承担相应的违约金。

4.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。但不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均有权解除合同。

七、争议解决及法律适用

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为北京仲裁委员会，法院为北京市人民法院。仲裁和诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他义务。

2.本合同适用中华人民共和国法律。任何与本合同有关的争议，均适用中华人民共和国法律进行裁决。

3.如有其他未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。合同有效期为工程竣工验收之日起至保修期结束之日止。保修期为一年。

篇2

合同编号：__________

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的铁路建设工程，与乙方达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、合同工期

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、质量标准

1.工程质量标准：__________

2.工程质量要求：__________

四、合同价款及支付方式

1.工程总价：__________元

2.支付方式：__________

3.支付时间：__________

五、施工范围及要求

1.施工范围：__________

2.施工要求：__________

六、双方权利义务

1.甲方权利义务：

甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。

甲方应按时向乙方支付合同价款。

甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利义务：

乙方应按时开工，按时完成施工任务。

乙方应确保施工质量符合标准要求。

乙方应积极配合甲方的监督，及时整改存在的问题。

乙方应妥善保管施工设备、材料，防止丢失或损坏。

乙方应协助甲方解决施工过程中的相关问题。