单项劳务分包合同范本8篇.docxVIP

单项劳务分包合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：XX公司

承包方（乙方）：XX个人

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行单项劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX项目

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程内容：XX施工劳务分包

4.承包方式：单项劳务分包

二、工期

1.乙方接到甲方通知后，应尽快安排人员进场，工期按甲方要求进行施工。

2.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：乙方完成本合同约定的施工任务后，甲方应向乙方支付相应的劳务报酬。具体报酬标准按照市场价格及双方协商确定。

2.支付方式：甲方应在乙方完成施工任务并通过验收后，尽快向乙方支付劳务报酬。支付方式为银行转账或现金结算，具体方式由双方协商确定。

四、质量及验收标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸及技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。

2.验收标准：乙方施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收。验收标准包括施工质量、材料使用、安全措施等方面。具体验收标准由双方协商确定。

五、安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。同时，乙方应保持施工现场的整洁，做到文明施工。

2.甲方应对乙方的安全施工及文明施工进行监督，发现违规行为应及时制止并纠正。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付劳务报酬或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极举证并提供必要的证明材料。同时，双方应尊重法院的判决结果，按照判决结果履行相应的义务。

八、合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.在合同终止方面，双方协商同意后，可以书面协议方式终止本合同。如一方违反合同约定或法律法规规定导致合同无法继续履行时，另一方有权单方终止本合同并要求违约方承担相应的违约责任。

九、其他约定事项

1.双方应对本合同内容保密，不得擅自泄露给第三方。如因泄露给第三方造成损失时，应承担相应的赔偿责任。

2.本合同未尽事宜可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方应对补充协议的内容保密。

3.在合同履行过程中如遇到不可抗力因素导致无法按时履行时，双方应相互理解并协商解决。协商不成时，双方可通过仲裁或诉讼方式解决争议。但仲裁或诉讼过程中应注意尊重对方的合法权益并遵守相关法律法规的规定。

篇2

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将单项劳务分包给乙方的事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：单项劳务分包。乙方根据甲方需求，提供指定的劳务服务。

2.承包范围：具体劳务内容需根据甲方提供的施工图纸及现场实际情况确定。包括但不限于以下内容：_________。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方应尽快安排人员进场施工，确保工期按时完成。

2.进度要求：乙方需根据甲方制定的施工进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度满足甲方需求。

四、质量与验收标准

1.乙方应确保施工质量符合相关行业标准及甲方要求。

2.验收标准：按照《建设工程质量管理条例》及甲方与建设单位签订的施工合同中的相关验收标准执行。

3.乙方应配合甲方进行工程的验收工作，确保验收顺利进行。

五、价格及支付方式

1.单项劳务分包的价格为：_________元/平方米（或其他计价方式）。具